- 相關(guān)推薦
維修合同(一):
甲方:____________________乙方:______ _______
乙方理解甲方委托,乙方為保證甲方電動單梁起重機設(shè)備的正常使用,對甲方的協(xié)議設(shè)備進行維修服務(wù),為保護甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。初次簽協(xié)議前,設(shè)備應正常運轉(zhuǎn)情景下,方可簽訂協(xié)議。
第一條 乙方義務(wù)
1.乙方根據(jù)甲方協(xié)議設(shè)備出現(xiàn)故障的報修通知,乙方優(yōu)先安排上門維修。乙方8個小時內(nèi)到達現(xiàn)場。
2.乙方上門維修不收取上門費及工時費。
3.乙方上門維修沒有次數(shù)限制。
4.乙方維修只收取配件費,并且保證配件費持平或低于廠商統(tǒng)一價格。
5.乙方為甲方供給的更換部件必須保證為原裝部件,如有特殊情景,乙方需在與甲方協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。
6.如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內(nèi)損壞,乙方需為甲方免費更換、維修。
7.乙方根據(jù)甲方合同設(shè)備情景制定設(shè)備維護計劃,并報之甲方。在沒有甲方報修通知的情景下,乙方按維計劃,對甲方合同設(shè)備進行上門維護。一般情景下,每四個月一次上門維護保養(yǎng)服務(wù)。
第二條 甲方義務(wù)
1.甲方在協(xié)議設(shè)備出現(xiàn)故障后,及時通知乙方。
2.甲方不能使用未經(jīng)乙方認可的,非原廠的零配件、消耗品,否則產(chǎn)生的設(shè)備故障,乙方不承擔職責。
3.未經(jīng)乙方認可,甲方不得邀請第三方單位對協(xié)議設(shè)備進行維修,否則乙方不承擔由此產(chǎn)生的后果和職責。
4.甲方不得對合同設(shè)備進行私自拆卸,否則由甲方承擔所造成的全部損失。
5.協(xié)議設(shè)備合同發(fā)生故障,需要更換配件時,甲方承擔配件費用。
6.協(xié)議設(shè)備發(fā)生轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)讓時,甲方應及時通知乙方。
第三條 結(jié)算金額及方式
1.甲方按___年__為單位時光,設(shè)備數(shù) 肆 臺,維修費共計為___壹萬貳千______元人民幣,在協(xié)議簽字生效后一周內(nèi),向乙方一次性支付維護費。
2.由于維修配件數(shù)量及型號具有不確定性,所以甲方按為單位時光的實際發(fā)生維修配件金額為依據(jù),向乙方支付維修費。支付時光是在每次完成之后的1周內(nèi)完成。
甲方(蓋章):_______ ________乙方(蓋章)
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_______
_________年_______月_______日_________年_______月_______日
維修合同(二):
甲方:_____________公司
乙方:_____________公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致同意按下列條款簽訂本合同:
第一條:工程概況
1.工程名稱:_____________維修合同
2.工程地點:__________________________
3.承包方式:包工包料(甲方認質(zhì)認價)
第二條:工程期限、合同金額、付款方式
1.本合同工期為______天
2.工程總造價:____________元整,大寫:__________________整。本合同簽訂生效后,乙方制作安裝完工后,待甲方驗收合格,無扣減事項后,______天內(nèi)甲方以支票方式付全款,乙方需出具由稅務(wù)局監(jiān)制的有效發(fā)票。
第三條:雙方職責及義務(wù)
1.乙方必須按照設(shè)計圖紙及甲方的要求保質(zhì)、保量的進行施工,如工程質(zhì)量不貼合相關(guān)規(guī)定,乙方負責無償修理或返工,否則將賠償甲方的一切損失。
2.乙方必須按雙方約定的時光完工,如發(fā)生不可抗力因素,工期順延。否則,視為違約,并賠償甲方工程總造價______%的違約金。
3.使用過程中,如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方在得到甲方通知后應及時負責維修。
第四條:違約職責
1.乙方采購的材料必須保證質(zhì)量,且是貼合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。否則,應及時、免費按照甲方要求更換并賠償甲方的損失。
2.合同糾紛解決方式:法院起訴。
本合同正本一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,均具有同等效力,本合同自簽訂之日起生效。
甲方:____________公司
乙方:____________公司
______年_____月_____日
維修合同(三):
甲方(托修方):
乙方(承修方):
為了規(guī)范雙方行為并堅持彼此良好的合作關(guān)系,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方在平等、公平、自愿、誠信的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方友好協(xié)商就汽車維修事宜達成協(xié)議如下:
一、甲方權(quán)利義務(wù)
1 甲方暫定乙方為甲方所屬車輛維修事項的指定企業(yè)(廠)。
2 甲方所管理的駕駛員在乙方所填制的結(jié)算單及其他任意憑據(jù)中的簽字均不代表甲方對乙方任何行為(包括維修項目、價格、用料質(zhì)量等)及憑據(jù)(單)記錄資料的確認。
3 甲方應當根據(jù)雙方約定的結(jié)算方式支付甲方所屬車輛在乙方發(fā)生的車輛維修費用。
4 甲方對乙方所實施的維修項目、更換部件及乙方維修車輛所使用材料均應當拍照存檔,且該照片為乙方向甲方申請費用結(jié)算時甲方核定乙方維修項目的有效依據(jù)。
5 乙方由于對車輛故障診斷錯誤或選用配件質(zhì)量問題或質(zhì)量瑕疵導致甲方車輛經(jīng)維修出廠后,甲方駕駛員所描述故障沒有徹底消除的,甲方不負擔乙方本次維修甲方車輛的任何費用(含材料費)。
6甲方根據(jù)乙方維修工作的需要進取履行協(xié)助義務(wù)。
7 車輛維修出廠后,經(jīng)鑒定機構(gòu)認定,確屬乙方維修項目的質(zhì)量未到達國家標準、行業(yè)標準、地方標準或修理廠維修要求,或未到達合理的使用期限,及使用假冒偽劣的零配件、燃潤料,造成甲方或第三人車輛損害、人身損害及相關(guān)損失的,乙方應全部賠償。
二、乙方權(quán)利義務(wù)
1 按照國家標準、地方標準、行業(yè)標準、本廠維修要求實施汽車維修作業(yè),保證維修質(zhì)量。
2 對甲方送修車輛進行進廠檢驗、過程檢驗和竣工檢驗。
3 乙方在竣工交付車輛前,對該車輛負有保管職責。除維修檢驗試車外,乙方不得因其他任何原因使用該車輛。
4 乙方維修車輛使用的配件材料應貼合國家規(guī)定的質(zhì)量標準,如使用修復配件或舊配件的,經(jīng)甲方書面同意,該配件應到達相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量標準。
5 乙方將車輛交由第三方維修,須經(jīng)甲方書面同意。第三方造成甲方車輛損害或他人損失及經(jīng)第三方維修后的維修質(zhì)量原因造成的所有損失,乙方應承擔賠償職責。
6 在質(zhì)量保證期和承諾的質(zhì)量保證期內(nèi),因維修質(zhì)量原因造成汽車無法正常使用,且乙方在3日內(nèi)不能或者無法供給因非維修原因而造成汽車無法使用的相關(guān)證據(jù)的,乙方應當及時無償返修,不得故意拖延或者無理拒絕。
7 乙方愿為甲方供給維修讓利和優(yōu)惠服務(wù)。
三、維修類別與項目
1、乙方應當對送修車輛進行維修前診斷檢驗,預定維修項目并估算費用。
2、乙方預定的維修項目、資料,預計的維修費用,應當經(jīng)甲方以書面形式或簽章認可。
3、維修過程中確需追加作業(yè)項目和費用的,應征得甲方書面形式或簽章認可。
4、實際維修項目和費用以經(jīng)雙方簽章的“晉圣公司車輛維修使用材料(更換配件)清單”為準。
四、維修配件與材料
1、乙方針對甲方車輛所需更換的配件或使用的材料,應當供給兩種以上不一樣品牌(產(chǎn)地)同型號備件(材料)供甲方選用。
乙方承諾其供給的維修配件材料,應當貼合國家規(guī)定,標示配件性質(zhì)并明碼標價。
2 、乙方應當供給維修所用材料的清單,明確材料名稱、標識、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、類別、數(shù)量、供給方式、單價、金額等。
3、更換下配件處理方式:經(jīng)甲方拍照存檔后委托乙方處理。
五、維修竣工檢驗及檢驗質(zhì)量標準
乙方維修的車輛完工經(jīng)乙方檢驗合格具備出廠條件后,乙方應當通知甲方車輛出廠。
經(jīng)由乙方維修的項目在合理的質(zhì)量保證期限內(nèi)負有質(zhì)量保證義務(wù)。
乙方應當為甲方車輛建立維修檔案。
六、維修費用及結(jié)算方式
1、收費標準 雙方約定工時單價:40元/工時
工時時長以行業(yè)標準規(guī)定的維修項目工時定額或各維修項目假定連續(xù)作業(yè)所需時光的累加。
2、維修費用計算按照以下方式計算:
維修費用=工時費(工時單價 × 工時定額)+配件與材料費+稅金。
3、實際結(jié)算費用應以經(jīng)雙方確認后的維修結(jié)算清單為準。
4、結(jié)算方式
乙方應當在每年6月和12月分兩次將該期間間隔甲方所屬車輛在乙方維修的相關(guān)有效票據(jù)和經(jīng)雙方確認后的維修結(jié)算清單供給給甲方,經(jīng)甲方匯總核對后,以轉(zhuǎn)賬方式支付于乙方。
雙方確認后的“晉圣公司車輛維修使用材料(更換配件)清單”是乙方結(jié)賬的憑據(jù)。
晉圣公司車輛維修使用材料(更換配件)清單樣表做為本合同的附件附后。
七、汽車交付與費用確認
汽車維修竣工后,乙方應通知甲方提取車輛。車輛出廠7日內(nèi),雙方應當確認維修項目和費用。逾期甲方則以乙方各該次實際發(fā)生的維修項目,依照乙方各項目預計費用合計金額的70%做掛帳處理,乙方對該掛帳行為及掛帳金額
不再爭議。
八、維修質(zhì)量保證期
質(zhì)量保證期從維修竣工并交付給甲方之日起一年或三萬公里計算(電子元件不受此限,但應當保證合理的使用期限),保證期以行駛里程或日期指標先到達者為準。因維修質(zhì)量問題返修的,保證期從返修后交付給甲方的當日重新算起。
由于甲方所屬駕駛員操作不當或遭遇不可抗力造成乙方維修甲方車輛的維修項目及更換部(配)件損毀,乙方不再承擔任何質(zhì)量保證職責。
本合同約定的質(zhì)量保證期如低于有關(guān)法規(guī)、規(guī)章或國家(行業(yè))標準規(guī)定的汽車維修竣工出廠質(zhì)量保證期,則以有關(guān)法規(guī)、規(guī)章或國家(行業(yè))標準規(guī)定的汽車維修竣工出廠質(zhì)量保證期為準。
九、合同變更及解除
1、在車輛維修過程中,雙方可對本合同資料進行變更。變更資料經(jīng)雙方同意,變更事項雙方約定按照書面形式進行確認。
2、變更的資料與本合同具有同等法律效力,與本合同資料相沖突的,以變更后資料為準。但變更續(xù)訂(立)合同的有效期間超過一年的約定無效。
3、雙方可協(xié)商解除合同。非因本合同約定或法定事由外,任何一方不得擅自解除合同。
4、在質(zhì)量保證期內(nèi),甲方送修的汽車因同一故障或維修項目經(jīng)兩次修理仍不能正常使用的,甲方有權(quán)解除本合同。
5、未經(jīng)甲方同意,乙方將車輛交由第三方維修的,甲方有權(quán)本解除合同。
6、本合同自雙方簽章之日起一年內(nèi)有效。其中,雙方約定自合同生效之日起計算六個月為合作試運行期間。
合作試運行期間任意一方能夠隨時解除合同。
合同有效期屆滿之前一個月,經(jīng)由雙方協(xié)商后能夠以書面形式續(xù)訂(立)合同有效期間,但該有效期間不超過一年。
7、經(jīng)由雙方確認的維修費用依照民法通則相關(guān)規(guī)定處理。
十、爭議及糾紛處理
本合同履行過程中產(chǎn)生爭議、糾紛的,由甲乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方同意以向縣級以上道路運輸管理機構(gòu)或晉城市消費者協(xié)會申請調(diào)解或以訴訟方式解決本合同爭議。
十一、其他
1、本合同經(jīng)雙方蓋章后生效。合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
2、經(jīng)由甲方或甲方授權(quán)的部門(人)簽章后的“晉圣公司車輛維修使用材料(更換配件)清單”為乙方同甲方結(jié)算的有效依據(jù)。
3、就甲方所屬車輛,乙方已經(jīng)發(fā)生的維修事項適用本合同的約定。
甲方(簽章): 乙方(簽章) 法定代表人: 法定代表人:
委托代理人(簽字): 委托代理人(簽字):
年 月 日 年 月
維修合同(四):
發(fā)包方(以下簡稱甲方)______________________
承包方(以下簡稱乙方)______________________
經(jīng)____________________批準,本工程于一九九 年 月 日公開招標、邀請投標、協(xié)商議標確定由乙方承建,按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法〈修正〉》,國家工商管理局和建設(shè)部頒發(fā)的(gf—91—0201)《建設(shè)工程施工合同示范文本》,并結(jié)合深圳市有關(guān)規(guī)定以及本工程的具體情景,簽訂本合同。
第一條 工程項目
1。1工程名稱:________________________
工程地點: ________________________
工程資料:道路________m2、人行道________m2、排水管邊:規(guī)格________m、橋梁:部位_______________m2。
承包范圍:________________________
1。2工期
。1)按定標(或議標、或約定)規(guī)定工期 (日歷)天。
(2)開工日期:_______年______月______日
竣工日期:_______年______月______日
1。3質(zhì)量等級:____________________________________
1。4合同價款:____________________________________
按定標價(或協(xié)商價)含____________費用,工程造價為人民幣(_______幣)_________元。
全部工程等價按下列規(guī)定計算:
第二條 甲方工程
2。1開工前_______天辦妥建設(shè)許可證,開工證和施工臨時用地,占用道路等合法手續(xù);
2。2開工前_______天將水準點、座標控制點以書面形式提交乙方,并于現(xiàn)場交驗;
2。3開工前_______天向乙方供給施工場地工程地質(zhì)、地下管網(wǎng)線路資料、保證數(shù)據(jù)真實準確;
2。4合同簽訂后_______天內(nèi)組織乙方和設(shè)計、監(jiān)視等單位進行圖紙會審、設(shè)計交底,做好會審、交底紀要,并按圖紙的份數(shù)發(fā)給乙方。
2。5協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場及周圍地下管線和臨近建筑物的保護,并承擔有關(guān)費用。
第三條 甲方駐工地代表
3。1甲方任命駐工地現(xiàn)場總代表及其委托的代理人,必須由具備相關(guān)專業(yè)知識的技術(shù)人員擔任地,若甲方代表易人,須提前七天通知乙方,其后任必須全面繼續(xù)承擔前任應負的職責。
3。2甲方代表或其代理人的指令、通知須經(jīng)其本人簽署并以書面形式遞交乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名,收到時光后生效。
3。3甲方駐工地代表及委派人員名單:________________________________
3。4委托____________監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命____________為監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方_________份。
第四條 乙方工作
4。1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案或編制施工組織設(shè)計,施工總進度計劃,并送交甲方代表;
4。2嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定,嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄,參加竣工驗收,編制工程結(jié)算;
4。3作好施工記錄、隱蔽工程記錄、匯集施工技術(shù)資料作交工文件移交甲方;
4。4作好施工組織管理、維持現(xiàn)場整治,做到工完場清、道路暢通,到達創(chuàng)立衛(wèi)生城市標準;
?4。5工程竣工未交給甲方之前,乙方負責保護、乙方保護期間發(fā)生損壞,乙方出資修復,甲方提前使用后發(fā)生的修理費由甲方承擔。
4。6竣工后規(guī)定的保修期內(nèi),由于施工原因造成的質(zhì)量問題,乙方于接到甲方通知的___天內(nèi)無條件保修。屬設(shè)計或甲方使用及其它原因造成工程質(zhì)量問題,乙方可給予返修,但返修費用由甲方承擔;
4。7施工中發(fā)生的一切安全事故,除甲方人員自身職責外,均由乙方承擔全部職責,并立即報告甲方和建設(shè)主管部門。
第五條 乙方駐工地代表
5。1乙方任命的駐工地的總負責人或總代表,應書面通知甲方,若乙方代表易人,須提前七天通知甲方,其后任必須全面繼續(xù)承擔前任應負的職責;
5。2乙方代表行使合同約定的權(quán)力、履行合同約定的職責,乙方的要求、通知,均以書面形式由乙方代表簽字后遞交甲方代表、甲方代表在回執(zhí)上簽署 姓名和收到時光后生效。
第六條 工期提前
6。1工程若需提前竣工,雙方協(xié)商一致后簽訂提前竣工協(xié)議,乙方按提前竣工日期修訂進度計劃,報甲方批準。甲方在三天內(nèi)給予批準,并為趕工供給方便條件。提前竣工協(xié)議資料包括:提前的時光、乙方采取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等;
6。2乙方按合同規(guī)定的工期提前竣工,每提前________天,甲方獎給乙方_______元。
6。3無正當理由的工期拖延,每延期_______天,由乙方付給甲方罰金________元,罰金不超過合同總造價的________%。
第七條 工期順延
7。1以下原因造成竣工日期拖延,經(jīng)甲方代表確認,工期相應順延:
。1) 設(shè)計變更,工程量變化;
。2) 不可抗力:是指戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方職責造成的爆炸火災、水災,以及六級以上臺風、大雨、暴雨、地震等;
。3) 甲方代表借故不簽證,影響下一工序的進度;
。4) 甲方資金不足,導致停工、窩工;
(5) 甲方不按合同規(guī)定預付備料款和工程進度款而影響施工進度;
。6) 甲方分包的工程,拖延了工程進度。
7。2上述情景發(fā)生后兩天內(nèi),乙方就延誤的資料和所以發(fā)生的經(jīng)濟支出,向甲方提出書面報告,甲方代表在收到報告后兩天內(nèi)予以確認,答復。
7。3非7。1列出各種原因,工程未按合同工期竣工,乙方承擔違約職責。
第八條 工程質(zhì)量等級
8。1工程質(zhì)量要求到達國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定的_________標準。
8。2工程質(zhì)量經(jīng)驗收評定為優(yōu)良標準,并按合同工期竣工,甲方給乙方獎金________元。
8。3工程質(zhì)量不貼合設(shè)計要求,質(zhì)量不合格,甲方可要求乙方停工和返工,返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
8。4雙方對工程質(zhì)量有爭議,由深圳市質(zhì)量檢驗監(jiān)督總站進行裁決,裁決費用及所以造成的經(jīng)濟損失和工期拖延,由敗訴方承擔。
第九條 合同價款及調(diào)整
9。1合同價款為有條件之可調(diào)價款,有下列情景之一者可作調(diào)整:
(1) 甲方代表確認的設(shè)計變更、修改和施工現(xiàn)場簽證;
。2) 甲方代表簽認的工程量增減;
。3) 建設(shè)主管部門公布的價格調(diào)整。
?9。2上述情景發(fā)生后,由乙方編制調(diào)整預(結(jié))算書送甲方審核后,報送工程造價審查部門審定,確定合同價款的增減。
第十條 工程預付款及竣工結(jié)算
10。1合同生效后五天內(nèi),甲方付給預算價的_____%為工程預付款,計人民幣___________萬元。
10。2乙方在向甲方遞交竣工驗收報告的同時,向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的強算資料,甲方自簽收之日起十五天內(nèi)將結(jié)算審核完畢,并報送造價管理部門審定,審定后的結(jié)算書作為雙方結(jié)算工程款的有效依據(jù)。
10。3甲、乙雙方在工程竣工驗收后一個月內(nèi)辦理完畢工程結(jié)算手續(xù)。
10。4甲方未按合同約定將結(jié)算審核完畢并報送造價管理部門審定,或在簽收審定書后十五天內(nèi)不支付工程結(jié)算款,則從甲方簽收審定書后第十六日起,按施工企業(yè)向銀行計劃外貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息,并承擔每日按拖欠總額的萬分之三的罰金。
第十一條 竣工驗收
11。1乙方認為工程具備竣工驗收條件后,應于竣工驗收前十五天向甲方供給完整竣工資料(一式______份)和竣工驗收報告。甲方代表收到報告后十五天內(nèi)組織有關(guān)部門驗收,并在驗收后五天內(nèi)提出修改意見,乙方按修改意見修改,并承擔由乙方原因造成修改的費用。
11。2甲方收到乙方竣工驗收報告后十五天內(nèi)無正當理由不組織驗收或五天內(nèi)不予批準且不能提出修改意見,則視為竣工驗收報告已被批準,即可辦理結(jié)算手續(xù)。?11。3竣工日期的認定:竣工日期為乙方遞交竣工驗收報告中的日期,若要修改才能到達竣工要求的,應為修改后乙方重新遞交竣工驗收報告的日期。
11。4甲方未按約定日期組織驗收,應從約定期限最終一天的次日起承擔工程保管費用,工程保管費、每一天按承包工程造價的萬分之八計醛?
11。5經(jīng)驗收貼合國家質(zhì)量標準,自驗收完畢起五天內(nèi),乙方向甲方移交完畢,若甲方未按時接管而導致已驗收工程損壞,造成經(jīng)濟損失,由甲方承擔,驗收完畢若乙方在五天內(nèi)未向甲方移交完畢(特殊情景除外)由此造成甲方的經(jīng)濟損失,概由乙方承擔。
11。6工程未經(jīng)驗收,甲方擅自動用或提前使用,則自甲方動用(或使用)之日即為工程竣工日期,由此而發(fā)生的安全、質(zhì)量職責問題及經(jīng)濟支出或損失,概由甲方承擔。
11。7工程竣工驗收貼合國家質(zhì)量標準,乙方不得因經(jīng)濟糾紛而拒絕交付。
第十二條 保 修
12。1保修期限:分別以每個單位工程竣工驗收后格及甲方在驗收證書簽字之日起計算,按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行,瀝青砼路面及人行邊為一年,水泥砼路面為三年。
12。2保修職責范圍:除甲方使用過程人為損壞,自然災害及人力不可抗力因素損壞外,凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位損壞、脫落、開裂等,均屬乙方保修職責范圍。
12。3保修資料包括:合同價款(含補充合同價款)所包含的工程項目、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證或文字約定,雙方或多方會議紀要約定的全部資料。
12。4保修費用:從工程結(jié)算款中截留,即按合同總價款計算為3%,若發(fā)生的累計保修費超過保修費總額,超過部分仍由乙方支付。
?12。5保修期間:乙方應在接到甲方書面通知后,七天內(nèi)派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用在保修費內(nèi)扣除,不足部分由乙方支持。
12。6保修期滿后二十天內(nèi),甲方將剩余保修費和按保修期內(nèi)銀行存款得率計算的利息一次付給乙方。
第十三條 爭 議
13。1履行合同過程中發(fā)生爭議,首先本著友好態(tài)度協(xié)商解決,若經(jīng)協(xié)商仍不能解決,經(jīng)雙方同意可選擇下列一種方式解決:
1、 向市各級建設(shè)主管部門或其授權(quán)的造價管理部門申請調(diào)解;
2、 向深圳仲裁委員會申請仲裁;
3、 向人民法院起訴。
13。2選擇上述第一種方式解決爭議雙方理解調(diào)解結(jié)果,應在調(diào)解結(jié)果作出后七天內(nèi)執(zhí)行,若對調(diào)解結(jié)果不能理解,或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果等原因使調(diào)解結(jié)果無法執(zhí)行,任何一方可在調(diào)解結(jié)果作出七天后請當?shù)赜泄茌牂?quán)的經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)仲裁或直接向人民法院起訴。
第十四條 違 約
14。1違約的處理:合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款,均屬違約。違約所造成的經(jīng)濟損失,概由違約方承擔賠償、違約造成工期延誤職責分擔:甲方違約、工期相應順延;乙方違約,工期不得順延。
14。2違約金的標準:合同履行中任何一方無正當理由而單方提出終止合同,均屬單方毀約,毀約方除承擔賠償所以造成對方的全部經(jīng)濟損失外,還必須向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r款_______%的違約金。
14。3賠償經(jīng)濟損失的范圍:
。1) 甲方代表不按合同約定發(fā)出必要通知、確認、批準,不按合同約定履行自我的各項義務(wù),支付款項及發(fā)生其他使合同無法履行的行為而導致乙方經(jīng)濟損失。
。2) 乙方不按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到設(shè)計和規(guī)范的要求或發(fā)生其它使合同無法履行的行為導致甲方經(jīng)濟損失。
14。4損失的計算方法:實際直接損失加實際間接損失,再加上以經(jīng)辦銀行計劃外貸款利率計算的利息。
14。5除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔前述違約職責后仍必須繼續(xù)履行合同。
14。6因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,須提前十天通知違約方并簽訂中止或解除原合同的協(xié)議書,報原合同審查(或簽證)部門審查后方可中止或解除合同,違約職責由違約方承擔。
14。7因乙方原因中止合同時,甲方有權(quán)決定是否理解與本工程有關(guān)屬乙方在現(xiàn)場一切設(shè)施、材料、設(shè)備和器件的權(quán)利。
第十五條 安全施工
15。1乙方應按安全施工有關(guān)規(guī)定,采取嚴格、科學的安全防護措施,確保施工安全和第三者的安全,承擔由于自身安全措施不力造成事故的職責和發(fā)生的費用。
15。2若發(fā)生重大傷亡事故,乙方應按有關(guān)規(guī)定立即報告建設(shè)主管部門并通知甲方代表。甲方為搶救供給必要條件,發(fā)生的費用由職責方承擔。
15。3乙方在動力設(shè)備、高壓線路、地下管道附近及交通要道施工之前,應向甲方代表提出安全保護措施,經(jīng)甲方代表批準后實施。其防護費用由甲方承擔。
第十六條 不可抗力
16。1不可抗力原因和因素的認定標準:
(1) 六度以上的地震;
。2) 六級以上的持續(xù)一天臺風;
。3) 30mm以上的持續(xù)24小時的大雨、暴雨;
(4) _______年以上未發(fā)生過,接近或到達人體體溫持續(xù)二天的高溫天氣;
。5) 自然原因發(fā)生的火災;
。6) 其它不可抗力原因(包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或非甲乙方職責造成的爆炸等)。
16。2上述不可抗力因素出現(xiàn),乙方應立即采取措施并向甲方報告損失情景和清理、修復的費用,若災害呈間歇形式發(fā)生,乙方應每隔三天向甲方報告一次災害情景,直到災害結(jié)束。甲方應對災情處理供給必須條件。
16。3因16。1所列災害發(fā)生的費用由雙方分別承擔。
(1) 工程本身的損害由甲方承擔。
(2) 人員傷亡由其所屬單位負責并承擔相應費用;
。3) 造成施工現(xiàn)場乙方臨時設(shè)施損壞和修復費用,由甲方承擔;
(4) 乙方設(shè)備、機械、車輛等現(xiàn)場施工用具及人員停、窩工、機械、設(shè)備停置損失,由乙方承擔;
(5) 清理、修理工作的職責與費用承擔,雙方另簽補充協(xié)議。
第十七條 合同的生效與終止
本合同自甲、乙雙方法人代表或其委托代理人簽字并加蓋法人印章,送深圳市建設(shè)工程造價管理站或深圳市城市管理辦公室審查后生效。至辦完工程驗收交接和竣工結(jié)算后,除有關(guān)保修條款仍生效外,其它條款即告終止。保修期滿后,有關(guān)保修條款終止。
第十八條 合同份數(shù)
本合同正本一式兩份,由甲、乙雙方各持一份。副本一式_____份,甲、乙雙方各持_____份,建設(shè)主管部門,建設(shè)工程造價管理站,經(jīng)辦銀行一份。均具同等效力。
發(fā)包方(公章)承包方(公章)
地址:地址:
法定代表人:?法定代表人:
委托代理人:?委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
郵政編碼:郵政編碼:
合同訂立時光: 年 月 日
合同簽字地點:
審查意見:
經(jīng)辦人:
審查機關(guān)(公章)
日期
維修合同(五):
甲方(以下簡稱甲方):
乙方(以下簡稱乙方):
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方將穆棱市八面通鎮(zhèn)溫馨家園小區(qū)住宅樓北樓下水管道維修工程承包給乙方,具體事宜如下:
一、工程范圍:甲方小區(qū)住宅樓北樓污水管道維修。
二、承包方式:甲方以包工包料形式承包給乙方。
三、工程要求:乙方負責甲方小區(qū)北樓住宅樓1-5單元所有壞損污水管道的維修,保證各單元污水總管道與院內(nèi)過水井通暢;疏通院內(nèi)屬于北樓的各過水井,保證過水井之間通暢;排除北樓地溝內(nèi)淤堵的污物,維修地溝內(nèi)壞損并影響排污的管道。乙方負責溝渠開挖,購買工程所有材料,保證材料質(zhì)量,工程完工后所有開挖地面回填完整。
四、以上工程總計價款8000元,工程結(jié)束驗收合格后,由甲方一次性支付乙方。
五、工程總工期 2 天,從2014年10月7日至2014年10月8日,乙方須保證按期完工。
六、其他要求:乙方在施工期間須禮貌施工,設(shè)臵安全 設(shè)施,因施工發(fā)生的一切安全事故職責由乙方負責。
七、工程質(zhì)量保修期1年,保修期間因工程質(zhì)量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等問題,乙方負責無條件免費維修。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、本合同從簽訂之日起生效。
甲方:簽章:日期:
乙方: 簽章: 日期
維修合同(六):
甲方:_______(以下簡稱甲方)
乙方:_______(以下簡稱乙方)
乙方有_______電腦一臺,經(jīng)雙方協(xié)商,現(xiàn)乙方愿意將此電腦交給甲方做_______維修保養(yǎng)服務(wù),并達
如下維修服務(wù)條款:
一、維護范圍及資料:
、烹娔X硬件故障維護 (電腦主機、顯示器等,屬于硬故障需更換費用另收取) 。
⑵電腦軟件故障維護(包括系統(tǒng)安裝,系統(tǒng)還原,系統(tǒng)更新,定期檢查,常用軟件安裝)。
、请娔X外設(shè)故障維護(打印機,掃描儀等)。
、染钟蚓W(wǎng)故障維護(對現(xiàn)有公司內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)維護、測試,保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)通訊正常) 。
二、維護方式:
、派祥T維護:在接到乙方的電話或其它方式通知后,甲方必須在2小時內(nèi)到達合同約定的地點進行維護,特殊情景甲乙雙方應尊重當時事實的情景電話商定,一般最遲在第二個工作日進行上門維護。
、泼吭麓味ㄆ谔皆L維護系統(tǒng)(雙方約定時光),對用戶的系統(tǒng)進行優(yōu)化配置、調(diào)試好應用軟件及相關(guān)硬件設(shè)備,使系統(tǒng)到達更高使用效率。
三、協(xié)議期限:本協(xié)議的有限期為_______年,從_______年____月____日起至______年___月___日止。
四、付款方式:本協(xié)議實行先付費后服務(wù)的方式,即簽訂本協(xié)議時乙方應一次性付清本期維修服務(wù)費_______元。(注:晉城城區(qū)、高平上門服務(wù)費30元,非晉城城區(qū)、高平區(qū)域在付清當次的上門維修服務(wù)費還需付清上門服務(wù)地域補償費10元)
五、雙方權(quán)利和義務(wù)。
、偶追降墓ぷ鲿r光為每一天的工作時光從早上9:00至晚上21:00(節(jié)假日同)甲方在維護期限的工作時光內(nèi)必須盡職盡責為乙方供給電腦維護項目里的服務(wù)資料,乙方要求服務(wù)的聯(lián)系方式為電話聯(lián)系或網(wǎng)上留言,乙方發(fā)出維護請求后,甲方一般在2時內(nèi)到達合同約定的地點進行維護。網(wǎng)上留言一般在第一個工作日內(nèi)響應服務(wù),如有特殊意外,雙方調(diào)解處理。
、羌追皆跒橐曳接布S護的過程當中,如碰到硬件壽命終止或無法維修時,由乙方自出更換新配件或是可用配件費用(其中更換零配件負責安裝費用屬于免收范圍)。如乙方被維修的配件為甲方所供給,則根據(jù)產(chǎn)品正規(guī)保修細則履行。
、燃追皆跒橐曳礁孪到y(tǒng)、常用軟件、局域網(wǎng)服務(wù)的過程當中如碰到必須購買必要特殊的工具或軟件,其費用由乙方支付。
六、合同未盡事宜,由甲乙雙方另議。
本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方蓋章或簽名并付清本期維修服務(wù)費后立即生效,到協(xié)議期滿時自然終止并失效,每份均具有同等約束力,雙方應共同遵照執(zhí)行。
甲方(簽名或蓋章):__乙方(簽字或蓋章):_______
_______年___月___日
維修合同(七):
建筑維修施工合同
合同編號:
甲方:(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,由乙方承攬甲方房屋維修工作,雙方本著平等互利、真誠合作原則,結(jié)合本工程具體情景,依據(jù)《合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同,具體條款如下:
第1條 工程概況
1。1工程名稱: 房屋維修工程
1。2工程范圍:
1。3工 期: 至,共計 天。
1。4質(zhì)量標準:到達按國家相關(guān)專業(yè)規(guī)定的專業(yè)質(zhì)量檢驗評定標準。
1。5合同價款:預算價格(大寫),¥ ,包工包料。因設(shè)計變更或甲方根據(jù)需要要求進行變更,合同價款可作相應的調(diào)整,變更按實際增減工程量雙方協(xié)商解決,并按發(fā)包人供給的增減工程量預算為依據(jù)進行價款調(diào)整。但在工程竣工驗收合格后辦理結(jié)算時一次性調(diào)整。
1。6工程施工完畢經(jīng)雙方驗收合格后,甲方在一周內(nèi)一次性支付工程總款的% 。 預留%的工程質(zhì)保金。一年質(zhì)保期滿后支付。
第2條 甲方權(quán)利義務(wù)
2。1甲方應進取支持乙方工作,協(xié)助乙方全面履行合同。
2。2對乙方分包經(jīng)營中的施工質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)、禮貌、環(huán)保施工等有協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查權(quán)利,并與甲方簽訂相關(guān)的安全、技術(shù)協(xié)議。
2。3乙方不服從甲方的協(xié)調(diào)、管理,有嚴重的質(zhì)量、安全問題,有不履行合同的情景,甲方有權(quán)下達停工整改通知,嚴重的直至終止合同。
第3條 乙方權(quán)利義務(wù)
3。1負責工程項目正式開工前的一切準備工作
3。2乙方應按照現(xiàn)場禮貌施工及環(huán)保有關(guān)條例進行施工,遵守當?shù)卣、有關(guān)部門及甲方對施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求,承擔因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。
3。3乙方在現(xiàn)場施工應理解甲方及甲方委托施工的項目部施工人員的監(jiān)督和管理,進取配合現(xiàn)場其他施工隊伍的施工。
第4條 工程質(zhì)量、安全及禮貌、
環(huán)保施工
4。1乙方應按國家及行業(yè)規(guī)范要求進行施工。制訂質(zhì)量管理目標,落實質(zhì)量職責制,確保實現(xiàn)施工合同和甲方要求的質(zhì)量目標。
4。2安全生產(chǎn)、禮貌施工管理:乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育,并承擔在現(xiàn)場作業(yè)期間因乙方原因而發(fā)生的一切安全職責。乙方需理解甲方現(xiàn)場的安全禮貌生產(chǎn)考核,相關(guān)考核金額作為違約職責處理。
第5條工程質(zhì)量及驗收
5。1本工程以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量及驗收規(guī)范》等國家制訂的施工以及驗收規(guī)范和甲方驗收約定文件與設(shè)計要求為質(zhì)量評定驗收標準,甲乙雙方如遇對質(zhì)量要求和技術(shù)指標標準有相互抵觸或異議的事項,由甲方在驗收約定文件中有關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)指標比較優(yōu)勝的原則選擇確定該項的約定標準。
5。2由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5。3工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、稱交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時光內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第6條 爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應及時協(xié)商,協(xié)商不成時,雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自我的的各項義務(wù)應承擔各自的違約職責按國家有關(guān)規(guī)定辦理。
第7條 附則
7。1本工程需要進行保險時或有未盡事宜,雙方應另訂協(xié)議
7。2本合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。本合同一式陸份,甲方肆份,乙方貳份。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
代表: 代表:
合同訂立時光: 年 月 日
維修合同(八):
甲方:a公司
乙方:北京市xx裝潢公司
鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已于年月日交付使用,有關(guān)細項質(zhì)量需進一步觀察,目前有關(guān)工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
1。本工程保修期為一年,自年月日起至年月日止。
2。乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3。目前工程已存在的問題及乙方職責:
3。1花崗巖地面有5塊有13空鼓,1塊4cm缺角,1塊13斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
3。2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
3。3木門現(xiàn)已變形,乙方應于年月份前進行整修。
3。4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
3。5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
3。6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4。乙方工作方式
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
5。法律職責
乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6。結(jié)算
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,能夠結(jié)算)。
7。本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方:a公司乙方:北京xx裝潢公司
代表:代表:
維修合同(九):
維 修 合 同 書
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲乙雙方經(jīng)一致協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方維修。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽定本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、施工資料:嚴格按照甲乙雙方簽字認可的《 》明細表完成所有施工資料。
3、委托方式:
4、年年日完工(工程總天數(shù):。
第二條:工程價款
工程款為元 ¥,詳見《 》。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,
施工質(zhì)量由乙方負責。
第四條:材料供應
1、甲方所供給的材料均用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。
2、乙方供給的材料、設(shè)備如不貼合質(zhì)量要求,或規(guī)格差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。乙方供給的涉及品牌、等級等的主要材料,需甲方現(xiàn)場驗收。
3、甲方負責采購供應的材料、設(shè)備,應當是貼合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應現(xiàn)場。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,工程完成驗收合格后,一次性支付全部工程款。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方簽訂補充合同,并由乙方通知工地施工人員。增減項目的價款,完工后立即結(jié)清。
3、甲方未按合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲工期,每日按工程價款額的%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款額的 ‰作為誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格或者不能及時供給到位而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔;由乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不統(tǒng)一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工資料而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔職責,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工資料所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負職責。
第七條:工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放下權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負職責。
3、甲方如不能在乙方指定時期內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方承信認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方看管費和相關(guān)費用。
第八條:違約職責及安全職責
合同行效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的的%作為違約金支付給對方。因擅自解除合同,和對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。乙方在該工程施工過程中出現(xiàn)任何安全負責事故,均與甲方無關(guān),乙方在施工過程中產(chǎn)生的垃圾或雜物必須按物業(yè)管理要求及時清除。
第九條:合同生效
1、本合同和合同附件經(jīng)雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
20 年 月 日
維修合同(十):
合同編號:_________
甲方(定作人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
乙方(承攬人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務(wù):_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯(lián)系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
雙方本著互惠互利的原則,經(jīng)過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議:
第一條修繕修理項目、數(shù)量、報酬
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,能夠另接)
第二條定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照,有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條材料
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫軌蛄斫樱
第五條檢驗
1、定作人檢驗承攬人供給材料的標準:_________、方法:_________、時光:_________、地點:_________
2、承攬人檢驗定作人供給材料的標準:_________、方法:_________、時光:_________、地點:_________
第六條修繕修理時光
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
第七條質(zhì)量要求
修繕修理項目應貼合_________的規(guī)定和要求,具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括:_________
第八條資料供給
1、定作人于_________時光,以_________的方式向承攬人供給以下技術(shù)資料、圖紙:_________。
2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人供給的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在_________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復。
第九條轉(zhuǎn)包
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;能夠交由第三人完成的工作包括:_________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù),否則,未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人能夠?qū)⑵涑袛埖妮o助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復制品或者技術(shù)資料。具體包括:
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的資料及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務(wù)。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條協(xié)助
1、承攬工作中定作人應對承攬人供給以下協(xié)助:_________,并滿足以下要求:_________。
2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人能夠催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并能夠順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人能夠解除合同。
第十三條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當理解定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務(wù)
承攬人應當妥善保管定作人供給的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償職責。
第十五條更換部件:
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2、定作人為承攬人供給的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情景,承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務(wù)供給部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心供給的部件價格。定作人能夠在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設(shè)備供應商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付
修繕修理項目完工后,交付時光:_________,交付方式:_________,交付地點:_________。
第十七條驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2、修繕修理項目檢驗標準依據(jù)_________,具體驗收時光為:_________
第十八條修繕費用
本次修繕的費用為_________元,定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預付材料款(大寫)_________元,在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條結(jié)算方式
報酬與材料費的結(jié)算方式為:_________
第二十條保修
設(shè)備修復后,對于該設(shè)備的同一故障,承攬人供給_________個月的保修。
但下列情景不屬保修范圍:
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情景時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由職責方承擔。
第二十二條合同的終止
如果發(fā)生下列情景,各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情景下,雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時,未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設(shè)備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條聲明及保證
定作人:
1、定作人保證其有權(quán)簽署并有本事履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有本事履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)職責。
第二十六條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
。1)提交_________仲裁委員會仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時光內(nèi)經(jīng)過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方供給關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時光的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有職責盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即經(jīng)過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的本事,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔職責。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除職責。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款資料不明確,合同雙方當事人能夠根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的資料,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方能夠達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):_________承攬人(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
【維修合同】相關(guān)文章:
維修施工合同05-26
維修合同書04-14
廠房維修施工合同04-10
汽車維修采購合同05-30
維修協(xié)議書05-09
維修房屋協(xié)議06-01
車輛維修、保養(yǎng)協(xié)議06-02
設(shè)備維修保養(yǎng)合同書05-22