- 相關推薦
答辯狀是被告、被上訴人等針對起訴狀、上訴狀的內容根據事實和法律進行回答和辯駁的一種文書。在我們平凡的日常里，我們很多糾紛都會選擇在法庭上解決，開庭前都會提前做好答辯狀，下面是小編整理的民事答辯狀，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
民事答辯狀1
不同意離婚的民事答辯狀是針對原告起訴離婚之民事起訴狀所作，應緊緊圍繞民事起訴狀中夫妻感情確已破裂的事實與理由談出其不成立的原因，不同意離婚答辯狀范式如下：
答辯人：張麗
答辯人因原告劉春明起訴離婚糾紛一案，現針對原告的《民事起訴狀》作出答辯如下：
答辯人不承認原告的訴訟請求，堅決不同意離婚。原告訴稱的離婚理由純屬捏造的不實之詞，完全不成立。主要理由：
一、答辯人與原告有感情基礎，婚后感情也好。
1、答辯人與原告牽手前同在醫(yī)療系統(tǒng)工作，相互之間有所認識，對彼此都有了解。20xx年6月，經朋友介紹，雙方正式確認戀愛關系。結婚前后原告經常到答辯人工作單位接答辯人聯絡感情，出雙入對，感情很好。
原告勤奮刻苦而上進，適應能力、工作能力都很強。當初，我正是欣賞原告才答應與其結婚，我們結婚時，他只是一名辦事員。是我們最困難的時期，夫妻都能在一起和睦相處，從何而談嫌棄他出生農村的家境，更沒有對他的待人接物有過異議�！� ……
2、原告訴稱雙方自小孩出生后，就缺乏正常的夫妻生活完全不屬實…… ……。
答辯人和原告共同生活這么多年知道原告的本質不壞、人品不錯。即便原告提出離婚，答辯人也堅決不同意離婚，答辯人有決心、信心、能力去挽救和感化原告。婆媳相處，需要相互理解和寬容，只要有空間和時間就能調和雙方的矛盾。我也愿意改變自己，更好地處理與婆婆的關系。
二、雙方夫妻感情尚未破裂，并有幼子需要雙方撫養(yǎng)教育，答辯人不同意離婚。
答辯人從未向原告提出過離婚要求。原告為了達到離婚目的在其訴狀中處處捏造虛構，極盡所能無中生有。原告在其訴狀中理直氣壯直言被告在20xx年前就多達3次提出要與他離婚、于20xx年5月以來，雙方也就離婚問題多次協商。然而，最先向法院起訴離婚的卻是原告自己而不是答辯人。如果答辯人真提出過離婚，親友們又何來"以原告先提出離婚……"為由對原告進行指責呢?!
答辯人與原告夫妻關系的'矛盾系因雙方家庭的原因所致，答辯人愿意給予更多地寬容和理解，通過交流溝通消除彼此之間的誤會。更不愿意看到因為離婚而傷害到年幼的小孩，讓小孩從小在一個殘缺的家庭生活成長。
三、答辯人懇請法院綜合考慮本案事實，結合法律規(guī)定，化解我們雙方之間的矛盾。
答辯人請求合議庭能夠根據案件事實，分析雙方產生矛盾的根源，輔以耐心細致的說服工作，化解原告與答辯人之間的"疙瘩"，幫助我們邁過這道"檻"，維護我們這個本就不該解體的家庭。
綜上所述，原告的訴訟請求沒有事實和法律根據，請求法院保護答辯人的合法權益，保護合法的婚姻關系，駁回原告的訴訟請求。
民事答辯狀2
答辯人：XXXXXX(中文名：陳X)，女，19XX年XX月XX日生，國籍：XXX，護照號碼：XXXXXXXX
聯系地址：上海市寧海東路200號申鑫大廈2501室。
郵編：200021聯系電話：63744985
被答辯人：孫X，男，19XX年XX月XX日生，香港永久性居民身份證號碼：XXXXXXXXXX
聯系住址：上海市XXX路XXX弄XX號XXXX室
答辯內容：
答辯人因被答辯人（原告）訴請共有產分割一案，現依據事實與法律答辯如下：
1．被答辯人主張本案系爭兩套房屋所有權，與事實不符。
被答辯人訴請判令本案系爭兩套房屋所有權歸被答辯人所有，與事實不符。被答辯人提供的20xx年X月XX日的《個人聲明書》及《委托書》兩份證據均非答辯人親筆簽署。一則，20xx年X月XX日，雙方在上海市XX區(qū)房地產交易中心申請辦理了本案系爭兩套房屋的過戶手續(xù)，房地產權利人也登記在雙方名下；二則，答辯人作為該兩套房屋的唯一借款人，至今一直從本人名下的結算賬號歸還銀行貸款；三則，被答辯人對于XXX路XXX弄XX號XXXX室房屋進行裝修，辦理過煤氣開通及物業(yè)服務，而被答辯人使用、收益本案另一套房屋。退一萬步說，即使被答辯人簽署過該兩份協議，上述三點事實也可證明，答辯人以實際行為變更了之前的聲明與委托，并且被答辯人至起訴前也從未主張過房屋產權。
《聲明》中對“本人放棄任何因房產升值所產生的一切利潤，房子全權由孫X處理。”的實質內涵就是將原本登記或屬于答辯人名下的房屋所有權增值部分無對價的給付對方。“放棄”只是老百姓的白話，其法律術語就是“贈與”，是一個權利轉移交付或轉移登記的行為。在本案中，被答辯人主張的是房屋所有權的轉移。根據我國《物權法》規(guī)定，不動產物權的轉讓，經依法登記的，發(fā)生效力。而答辯人至今未辦理轉移登記給被答辯人，況且我國《合同法》規(guī)定，贈與人在贈與財產的權利轉移之前可以撤銷贈與。因此，無論將房產升值理解為贈與不動產后給付補償還是贈與實物現金，答辯人均有權在房產分割前或轉移登記前撤銷贈與。這也是基于公平合理的法律原則。此外，境外人出具《委托書》除了須在境內辦理公證手續(xù)才能生效外，法律還賦予了委托人的任意解除權，因此，該委托書不能成為被答辯人主張房屋所有權的法律依據。
2．被答辯人主張本案系爭兩套房屋所有權，與法無據。
20xx年X月XX日，雙方在本市XX區(qū)房地產交易中心，申請辦理了系爭兩套房屋的房地產權利轉移登記手續(xù)。在系爭房屋的上海市房地產登記冊中房屋狀況及產權人信息表記載的“共有人與共有情況一欄”顯示：“孫X與陳X共同共有”。在我國《物權法》未頒行之前，對于共有情況適用最高院《民通意見》第88條關于共有性質的推定：“對于共有財產，部分共有人主張按份共有，部分共有人主張共同共有，如果不能證明財產是按份共有的，應當認定為共同共有。”換言之，在當時的房產登記對于房產共有性質的認定,雙方約定為共同共有或沒有約定共有性質無法證明財產是按份共有的，該房屋應當認定為共同共有。本案中雙方當事人對于共有物約定為共同共有，且在登記機關進行登記公示，具有法律效力。因此，答辯人對本案系爭房屋按共同共有主張。
3．鑒于本案兩套系爭房屋是答辯人通過向銀行申請按揭貸款形式支付了約折合房價款八成的出資購房款，對銀行放款而言，答辯人即將對銀行債權轉變?yōu)閷ο禒幏课莸漠a權，答辯人對于系爭房屋的貢獻遠遠大于被答辯人。
從兩套系爭房屋的'個人住房擔保借款合同來看，答辯人作為“借款人”簽署了該合同，而被答辯人僅作為“抵押物共有人”簽名。這也就能證明，該兩套系爭房屋的貸款是答辯人的個人出資；同時，從中國XX銀行上海XX支行出具的本案系爭兩套房屋的還貸記錄表明，該兩套房屋是以答辯人名下的結算還款帳號從20xx年10月還款至今，迄今為止，答辯人實際歸還XXX路XXX號XXX園XX號XXXX室銀行貸款本息合計：人民幣338,704.13元，實際歸還婁山關路XXX號XXX園XX號XXXX室銀行貸款本息合計：319,115.08元。（見《購房及銀行還貸費用明細表》）。據此，考慮共有人對共有財產的貢獻大小等情況，也應適當讓答辯人多分。
退一步說，即使法院依據《物權法》規(guī)定，認為非家庭關系等不構成共同共有關系，而依據按份共有關系認定。那么根據該法第一百零四條規(guī)定;“按份共有人對共有的不動產或者動產享有的份額，沒有約定或者約定不明確的，按照出資額確定；不能確定出資額的，視為等額享有�！睋耍疝q人主張對系爭兩套房屋均出資約八成房價款，其與被答辯人的出資額比例應為4：1，而最終應按該出資比例分割本案系爭房屋。
綜上所述，答辯人認為被答辯人的訴請請求既無事實依據，又無法律與法理根據，違反了《民通意見》、《物權法》之相關規(guī)定，請求法庭依法駁回被答辯人之起訴，按照答辯人合法要求合理分割本案系爭房屋，以維護答辯人之合法權益。
此致
上海市XX區(qū)人民法院
答辯人：XX
代理律師：XXX
20xx年XX月XX日
民事答辯狀3
答辯人：
性別：
民族：
出生年月：
地址：xx
電話：
委托代理人： 待定
被答辯人：
住址：
答辯人因被答辯人訴王剛買賣兇宅，要求法院判決買賣合同無效一案進行答辯如下：
請求事項：
一、駁回原告程立軒提出的與被告王剛所訂立的房屋買賣合同無效
二、駁回原告請求被告王剛返還房款28萬元
三、駁回原告請求被告王剛支付訴訟費用
事實和理由：
根據《中華人民共和國合同法》第五十二條規(guī)定，有下列情形之一的,合同無效：
(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;
(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;
(三)以合法形式掩蓋非法目的;
(四)損害社會公共利益;
(五)違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。
關于答辯人王剛是否以欺詐手段，誘使被答辯人程立軒在違背自己真實意思的情況下簽訂了合同。理由如下：王剛的兒子的確在這套房子中犯下了殺人的罪行，但出售房屋時已經王剛已在此居住了許久(3年?)，并將屋內一切關于兇案的物品丟掉并打掃干凈，直到向程立軒出售房屋時，房屋的居住情況已達到適居的客觀標準。
在帶被答辯人程立軒查看房子，與程立軒洽談房屋買賣和簽訂買賣合同的.過程中，王剛對程立軒提出的問題均作出了真實客觀的回答。程立軒若對兇宅有忌諱心理，自應自己了解清楚房屋的歷史，王剛沒有義務告訴程立軒關于房子的一切細節(jié)。因此，兩人簽訂的買賣合同是兩人真實意思的表示;另外，由于法律沒有明確規(guī)定賣方需將兇殺案告訴買方，所以，王剛雖未將上述情況告知原告，但其行為并未違背法律強制性規(guī)定，不屬于欺詐行為。
關于合同無效的其它要件，基于明顯的原因，該買賣合同不滿足，因此不構成合同無效。
由于合同有效，程立軒的另外兩個訴訟請求也不能成立。
請法院依法審理，判決如訴。
此致
廣東省廣州市白云區(qū)人民法院
答辯人：王剛 z20xx年xx月xx日號 附：本答辯狀副本1份
民事答辯狀4
答辯人：陳某，男，19 年 月 日生，漢族，住 省 縣 鎮(zhèn)號。
被答辯人：王某，女，19 年 月 日生，漢族，住 省 縣 號。 答辯人就被答辯人所訴民間借貸糾紛一案，具體答辯如下：
被答辯人所稱答辯人因家庭生活用錢向被答辯人借款人民幣三萬元這一說法與實際情況完全不符。事實是被答辯人向答辯人支付工資款，且被答辯人至今尚欠答辯人工資款人民幣四萬元。
20xx年4月，答辯人經李某介紹，承包由被答辯人王某等3人(以下簡稱工程甲方)轉承包的位于 的部分工程，具體負責4號樓的.土工工程施工。工程甲方承諾于工程結束后一個月內向答辯人支付全部工程款七萬元。工程于20xx年5月20日完工后，工程甲方僅支付工資款三萬元，尚欠答辯人四萬元工資款未支付。此后答辯人多次催促被答辯人等工程甲方對工程予以結算，以便支付剩余工程款，工程甲方始終不予理睬。
20xx年8月30日，答辯人找到工程甲方三人，再次要求對工程給予結算并支付剩余工程款。工程甲方稱，如答辯人要取得剩余工程款，必須簽訂相應協議，要求答辯人承擔工程質量驗收不合格的全部責任及業(yè)主托款或扣除工程款的全部責任。在工程甲方三人的脅迫下，答辯人迫于無奈，與工程甲方簽訂了顯失公平的協議書。此后，被答辯人王某手寫借條，要求答辯人將其從被答辯人處已領取的三萬元工資
民事答辯狀5
答辯人：姓名___性別_____ 年齡___民族___ 職務___ 工作單位________住址______________電話___
答辯人因與被答辯人××離婚糾紛一案提出答辯如下：
1、答辯人與原告的婚姻感情并未破裂，答辯人堅決不同意離婚;
答辯人與被答辯人于××年×月登記結婚，婚后感情一直很好，并于××年×月×日生育了一子(女)××，小孩出生后，使我們的感情越發(fā)的深厚。后來由于經濟問題我們偶爾發(fā)生爭吵，但從未向原告所述打過原告。答辯人認為雙方的夫妻感情并未破裂，堅決不同意離婚。
2、如果法院判決離婚，要求小孩隨我生活并撫養(yǎng)，由被答辯人每月支付小孩撫育費×元至小孩獨立生活時止或由被答辯人一次性支付小孩撫育費××元;
答辯人與被答辯人于××年×月×日生有一子(女)，取名××�，F在××小學上學。由于被答辯人常年在外，與小孩相處較少，為了不影響小孩的生活和學習，小孩應隨答辯人生活為宜。
小孩××現正在上小學，每月的生活費、教育費已高達××元，隨著小孩的.成長，各方面費用都要增加。被答辯人的收入較高，而答辯人是一名普通的工人，收入較低，根據《最高人民法院關于人民法院審理離婚案件處理子女撫養(yǎng)問題的若干具體意見》第7條：“子女撫育費的數額，可根據子女的實際需要、父母雙方的負擔能力和當地的實際生活水平確定。有固定收入的，撫育費一般可按其月總收入的百分之二十至三十的比例給付。負擔兩個以上子女撫育費的，比例可適當提高，但一般不得超過月總收入的百分之五十�！钡囊�(guī)定，原告每月應支付小孩撫育費××元至小孩獨立生活時止或由被答辯人一次性支付小孩撫養(yǎng)費××元。
綜上，答辯人認為與被答辯人的夫妻感情并未破裂，堅決不同意離婚。請求法院駁回被答辯人的訴訟請求，以維護答辯人的合法權益。
此致
____________人民法院
答辯人：__________(簽名或蓋章)
年 月 日
民事答辯狀6
民事答辯狀，是指被告(或被上訴人、再審被申請人)收到原告(或上訴人、再審申請人)的起訴狀副本(或上訴狀副本、再審申請書副本)后，在法定期限內，針對原告(或上訴人、再審申請人)提出的訴訟請求(或上訴請求、再審請求)、事實和理由，向人民法院提交的、進行回應和辯駁的訴訟法律文書。(人民法院應當在立案之日起5日內將起訴狀副本發(fā)送給被告，被告在收到之日起15日內提出答辯狀。)
文書的內容及制作方法：
1.首部
(1)標題。寫明文書名稱“民事答辯狀”。
(2)申請人的基本情況。答辯人是公民的，應寫明其姓名、性別、年齡、民族、籍貫、工作單位和住址。答辯人為法人或其他組織機構的，應寫明其全程、地址及法定代表人或主要負責人姓名、職務、聯系方式等事項。
(3)案由。寫明答辯人因何原告、上訴人。再審申請人提起的何種案由提出答辯。
2.正文
本部分為答辯狀的核心內容，可從以下方面進行答辯：首先，針對起訴狀或上訴狀中陳述事實方面進行答辯，指明對方陳述的不實之處，可根據實際情況部分否定或全部否定，并通過相應的證據支持自己的主張，揭露對方所提供證據的虛假性、非法性和與本案不具有關聯性，從而否定對方證據的證明力。其次，針對起訴狀或上訴狀中的訴訟請求、陳述的理由方面進行答辯，對此可根據案由的性質以及自己所掌握的'事實證據，并根據相關的法律規(guī)定進行論證駁斥或據理力爭。對于二審程序來講，法院所審理的案件范圍并非對一審裁判所認定事實和法律適用進行全面審查，主要針對上訴人的上訴請求和上訴理由展開，因此，二審答辯狀也應針對上訴請求和上訴理由進行答辯。最后，對自己的觀點進行歸納，并作總結性的發(fā)言。
3.尾部
(1)寫明致送的人民法院名稱。
(2)申請人簽名。申請人是法人或其他組織則應加蓋公章。答辯狀是委托律師代書的，則應寫明代書律師姓名及其所在律師事務所名稱。
(3)注明申請日期。
(4)附項下寫明上本答辯狀副本份數;列明證據名稱、數量以及證人的姓名、住址及聯系方式。
格式：
民事答辯狀
答辯人：______________________。
答辯人因______一案(或：答辯人因_______對________一案所提上訴)，提出答辯如下：
________________________________________________________________________________________________________________________________
此致
_____________人民法院
答辯人：(簽名或蓋章)
________年____月___日
附：本答辯狀副本____份
民事答辯狀7
答辯人楊______，女，___歲，漢族，______市人，本市_________廠工人，現住本市______區(qū)______路___號。
因原告李______訴我繼承糾紛一案，現提出答辯如下：
一、我對公婆盡了主要的贍養(yǎng)義務，依法有權繼承遺產。 原告在起訴書中誣告我對公婆未盡贍養(yǎng)義務，長期婆媳不和，事實恰恰相反。我自______年嫁到李家，______年后丈夫、公公相繼謝世。家人去世，我的精神受到嚴重打擊，眼見婆婆年老體弱，小姑李___尚小，我不忍置老少于不顧，一直未再婚。此后3口之家全靠我料理，關系很觸洽。______年底原告出嫁，也是我一手操辦。10年來，我與婆姿相依為命，對婆婆照顧周到，我守寡伴在婆婆身邊，給了她極大的安慰，從未發(fā)生大的爭執(zhí)。家里的主要家務由我料理，房屋也是我請人修繕。由于我有工作要上班，婆婆有時主動干點家務也是正常的。______年姿婆去世，我一人料理后事，原告在起訴中誣告我只顧自己快活，要婆姿為我操持家務，以此證明我未盡贍養(yǎng)義務，實屬居心叵側。倒是原告未對自己的母親盡應盡的義務，長大結婚都是我與婆婆一手操辦，婚后專顧經營自己的小家庭、對其母親的生老病死漠不關心， 人一死就吵著要房子，是十分不道德的'。根據我國《繼承法》第12條的規(guī)定，喪偶兒媳對公、婆盡了主要贍養(yǎng)義務的.應作為第一順序繼承人，我有權繼承公婆的房產。
二、關于遺產的分割，原告在起訴前曾要求旁屋由她繼承，我可以繼續(xù)住在東屋，對此我堅決反對。我與原告同屬第一順序繼承人，但在考慮繼承份額時，應根據權利義務一致的原則，考慮繼承人對死者在生前所盡的義務。我負擔全部贍養(yǎng)責任，盡了應盡的義務，理所當然應繼承較大的份額我要求繼承堂屋與東屋〔86平米)。
總之，第一，原告父兄死后，我擔負了養(yǎng)家的重擔;第二，我對婆姿盡了全部贍養(yǎng)義務：第三，我負責對房進行了必要的修繕。請人民法院查明事實，并根據《繼承法》第12條規(guī)定之精神和權利義務一致的原則，對我的繼承權加以確認和保護，并駁回原告的無理請求。
此致
______市_____區(qū)人民法院
答辯人：楊______________
民事答辯狀8
答辯人(本訴原告、反訴被告)：冼某升，男，漢族，xxx年10月2日出生，現住在佛山市xx區(qū)xx鎮(zhèn)xx村xx街xx巷xx號，電話xxxxxxxxxxxxx。
被答辯人(本訴被告、反訴原告)：xx市某某裝飾工程有限公司xx分公司
地址：xx市河南岸xx路xxx新村xx大廈首層xx號。
負責人：黎某某電話xxxxxxxxxxxxxxxx。
答辯人因裝修合同糾紛將被答辯人起訴至貴院的(xxxx)惠城法民一初字第xx號案件，被答辯人提起反訴。答辯人現就被答辯人的反訴，提出以下答辯意見。
一、被答辯人要求答辯人支付工程欠款67254元及違約金122402.28元沒有事實和法律依據。
1、被答辯人單方面增加工程項目，違反合同約定。
在答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第一項第3條規(guī)定工程安裝內容、施工費用、增減項目都需要經雙方簽認后生效。但是，被答辯人將雙方約定的工程總造價7.1萬元增加到13.9006萬元(折后價12.5982萬元)，沒有答辯人的簽字確認，因此該增加的所謂工程項目和工程款違背了合同約定，超出了答辯人的委托范圍，本身是對答辯人權利的侵害，不僅無權要求答辯人支付增加的款項，而且需要承擔侵權責任。
2、被答辯人所謂答辯人接受工程量和工程款變化，沒有任何證據。
被答辯人以答辯人在施工圖紙中“配電系統(tǒng)圖”中簽字確認“開工，以實踐數為準”，就武斷認為被答辯人所從事的一切工程施工都得到答辯人認可，顯然是荒唐的。一方面雙方在《裝飾工程合同書》第七項第1條規(guī)定施工圖須答辯人簽字認可后被答辯人方可施工，另一方面第七款第3條規(guī)定答辯人變更設計或增減項目須書面通知被答辯人并列明原因、部位、時間、材料等，這就說明任何未經答辯人簽字確認的施工一律屬于被答辯人違約，任何未經答辯人書面詳細通知被答辯人的變更行為一律視為未變更。被答辯人拿出答辯人在配電系統(tǒng)圖中的'簽字確認，就認為答辯人認可一切施工變更，明顯違背了合同約定。即使答辯人同意了施工變更，也只是同意配電系統(tǒng)圖的變更，答辯人并沒有在其他圖紙上簽字確認。
二、被答辯人拒絕支付第三期所謂工程款符合法律規(guī)定。
在答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第四項地1條規(guī)定工程總價款為7.1萬元，第一期工程款、第二期工程款分別為總價款的50%和35%，即答辯人已經支付了總價款的85%，履行了主要合同義務。可是，被答辯人經答辯人確認完成的工程量卻尚未達到總量一半，答辯人不是認真按照合同約定完成裝修項目，而是一再單方面增加裝修項目以牟取合同約定之外的非法利益，因此答辯人有權行使同時履行抗辯權，要求被答辯人提供的合法工程量與答辯人所支付的工程款相適應。
答辯人已經支付了合同約定總價款85%的工程款，在被答辯人未能完成合同約定85%的工程量之前，答辯人拒絕支付第三期所謂工程款，符合相關法律規(guī)定。被答辯人只有完成了相應的工程量，才有權要求答辯人支付余下的工程款。
三、被答辯人單方面停工，需承擔違約責任。
根據答辯人與被答辯人簽署的《裝飾工程合同書》第七項第1條的規(guī)定，施工圖須在答辯人簽字確認后被答辯人方可以施工，xxxx年11月4日答辯人在被答辯人提供的施工圖上簽字，因此被答辯人最早開工時間應該是xxxx年11月4日。到xxxx年11月30日，被答辯人開工不超過26天，答辯人已經支付合同約定85%的工程款。按照《裝飾工程合同書》規(guī)定兩個月的工期進度，被答辯人尚未完成總工程量半數，就要求答辯人支付95%的總價款，并在xxxx年12月22日單方面停工，明顯侵害了答辯人合法權益。
此外，該《裝飾工程合同書》沒有約定合法停工的事由，因此被答辯人即使自身權益受到損害，也只享有法律所規(guī)定對完成的工作成果行使留置權或通過合法途徑要求答辯人付清工程款，而無權采取停工這種激化矛盾的粗暴方式損害答辯人利益。因此，被答辯人單方面停工既沒有法定依據也沒有約定依據，屬于嚴重違約行為，需承擔違約責任。
綜上所述，被答辯人單方面增加裝修工程量，在收取絕大部分合同約定工程款后未完成相應工程量的情況下，又單方面停工，嚴重損害了答辯人合法權益。因此，被答辯人要求答辯人支付未經答辯人簽字認可的新增工程款，顯然沒有事實和法律依據。被答辯人單方面停工造成答辯人嚴重損失，被答辯人需承擔違約責任并按照合同約定完整履行合同義務。
此致
xx市xx區(qū)人民法院
答辯人：冼某升
xxx年xx月xx日
民事答辯狀9
答辯人（被告人）：
地址：
法定代表人：
被答辯人（原告人）：
地址：
法定代表人：
附帶民事訴訟原告人的《刑事附帶民事訴狀》，答辯人已于_____年_____月_____日收到，現依法提出答辯意見如下：
答辯事項：
答辯人認為，本案原告人提起附帶民事訴訟不符合法定條件，其請求賠償沒有事實根據和法律依據，請法庭依法判決駁回原告人的訴訟請求。
事實和理由：
第一、答辯人不屬于刑事侵權人，不應賠償原告人因被害人______死亡而造成的經濟損失。
《中華人民共和國刑法》第三十六條規(guī)定：由于犯罪行為而使被害人遭受經濟損失的，對犯罪分子除依法給予刑事處罰外，并應根據情況判處賠償經濟損失。
《中華人民共和國刑事訴訟法》第七十七條規(guī)定：被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質損失的，在刑事訴訟過程中，有權提起附帶民事訴訟。
�、贝疝q人與被害人蔡某某的死亡之間，不存在因果關系。
�、泊疝q人的行為不構成刑事侵權，原告人提出刑事附帶民事也就失去了法律前提。
第二、原告人的經濟損失來自于_________的'非法行為，與答辯人的的行為之間無直接、必然的因果關系。
第三、答辯人對受害人的死亡負有道義上的責任，愿意做出相應的補償。
第四、原告人提出的______萬元賠償缺乏法律依據。
原告人要求答辯人承擔原告人死亡賠償金、喪葬費、精神撫慰金、交通費、住宿費等費用計_______萬元，根據《最高人民法院關于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第一條“對于被害人因犯罪行為遭受精神損失而提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理”，所以精神撫慰金應當被駁回。此外，原告人沒有提出明細的費用清單和相應的數額依據，其具體數額難以確定。
綜上所述，答辯人認為，本案原告人提起附帶民事訴訟不符合法定條件，其請求賠償沒有事實根據和法律依據，請法庭依法判決駁回原告人的訴訟請求。但是，本著解決社會矛盾并撫慰原告人的原則出發(fā)，答辯人愿意承擔一定的道義責任，盡自己的努力作出相應的補償。
此致
__________人民法院
答辯人：_______________
______年_____月_____日
附：答辯書副本_____份；
證據材料______份
民事答辯狀10
案號：（20xx）某某法民一初字第xxx號
答辯人兼反訴人（被告）：陸某某，男，漢族，19xx年xx月xx日出生，現住在某某市某某區(qū)某某路x棟xxx房，身份證號碼(略)。聯系電話（略）。
答辯人暨反訴人201c年xx月xx日收到你院轉來的本訴，現提出答辯意見與反訴如下：
一、關于本訴部分之答辯主張
原告訴訟請求缺乏法律與事實依據，望法院駁回其訴訟請求。
1、被答辯人訴訟請求不明確
我國《民事訴訟法》第一百一十九條明確規(guī)定起訴必須“有具體的訴訟請求和事實、理由”，被答辯人訴訟請求第一項存在兩種選擇性要求，顯然屬于不符合“有具體訴訟請求”的規(guī)定，法院應當予以駁回。
2、答辯人與被答辯人簽署的《房屋租賃合同》合法有效
答辯人與被答辯人20xx年1月31日簽署《房屋租賃合同》，無論該轉租是否征得房東同意，該《房屋租賃合同》都合法有效。根據《最高人民法院關于審理城鎮(zhèn)房屋租賃合同糾紛案件具體應用法律若干問題的解釋》第十六條第一款的規(guī)定“出租人知道或者應當知道承租人轉租，但在六個月內未提出異議，其以承租人未經同意為由請求解除合同或者認定轉租合同無效的，人民法院不予支持”。從20xx年1月31日答辯人轉租到20xx年3月被答辯人起訴，房東從未提出異議，顯然屬于默認該轉租有效。答辯人與被答辯人簽署的《房屋租賃合同》不違反法律禁止性規(guī)定，當然應當受到法律保護。
3、被答辯人無權要求退回租賃押金
答辯人與被答辯人《房屋租賃合同》既然合法有效，那么起到擔保作用的租賃押金當然無需退還。答辯人收取被答辯人租賃押金，屬于雙方合意，并不違反法律禁止性規(guī)定，因此被答辯人無權要求退還租賃押金。
二、關于反訴部分之訴訟請求與事實和理由
反訴之請求
1、請求法院解除反訴人與被反訴人簽署的《房屋租賃合同》，并支付拖欠的`租金93，000元（暫計至20xx年11月1日），
2、本案訴訟費用由被反訴人承擔。
反訴之事實和理由
20xx年1月31日反訴人與被反訴人簽署《房屋租賃合同》，約定反訴人將位于某某縣某某鎮(zhèn)某某路xx號某某酒店的一樓、二樓約500平方米的房屋出租給被反訴人從事餐飲經營，租期為15年。20xx年7月1日開始計租金，3年內每月6，000元，20xx年7月1日到20xx年6月30日每月租金6，600元。合同簽署后，被反訴人開始裝修并開始營業(yè)。
20xx年9月以后，被反訴人一直拖延支付租金，嚴重違反合同約定。根據《房屋租賃合同》第四條的約定，反訴人有權在被反訴人逾期15天交付租金時單方面終止租賃合同不作任何補償。因此，反訴人要求解除與被反訴人《房屋租賃合同》并要求支付拖欠的租金，并不退還保證金。
此致
某某縣人民法院
答辯人暨反訴人：
二O一x年十一月十九日
民事答辯狀11
答辯人：_______________
身份證號碼：__________
住址：_______________
代理人：_____________
被答辯人：____________
身份證號碼：__________
住址：_______________
答辯事項：
1、答辯人同意離婚。
2、婚生子王XX由答辯人撫養(yǎng)。
3、夫妻共同財產依法分割。
事實與理由：
一、答辯人同意離婚。
答辯人同意離婚，不是因為答辯人有婚外情，而是自________年原告去______工作、定居后，雙方感情越來越疏遠，加之雙方工作環(huán)境及經濟條件發(fā)生了巨大轉變，差距也越來越大，導致雙方夫妻無法交流，感情淡薄，所以答辯人同意離婚。
二、婚生子____________由答辯人撫養(yǎng)。
原被告于________年生育一子____________，為了兒子的健康成長，答辯人要求撫養(yǎng)兒子。具體理由有三點：
第一，作為男孩，隨父親生活對他日后的成長，無論從生理上還是從心理上，都更有利、更方便；
第二，原告因長期經商，根本無暇照顧兒子，原來就是依靠她的父母撫養(yǎng)，現在她父母已經年邁，身體也不是太好，而兒子又漸漸長大，尤其在心理上更需要家長的關懷，答辯人可以給予孩子所需要的關愛和理解。
第三、原告雖然現在經濟條件好，但做生意賺和賠只在朝夕，經濟并不穩(wěn)定，也更容易出事情，而答辯人工作和收入均穩(wěn)定，不會大起大落，可以給孩子穩(wěn)定的、和普通孩子一樣的、正常的生活空間，對孩子的健康成長都有幫助；早幾年，為了給孩子更好的.外部經濟條件，把他送到____，每年只見幾次面，每次見面，孩子都舍不得答辯人離開。如今，孩子長大了，更需要完整的親情，這些都是他年邁的外祖父母和忙碌的母親無法給予的，不能為了外部經濟條件，忽略孩子內心的健康成長。結合以上三點理由，答辯人要求撫養(yǎng)孩子王XX。
三、夫妻共同財產依法分割。
答辯人在舉證期間提供了一些關于共同財產的證據。同時原告現在____經商，但由于她的故意隱瞞，答辯人無法查清她的財產狀況，請求人民法院在查清財產的情況下，對夫妻共同財產依法分割。
此致______區(qū)人民法院
答辯人：___________
_______年____月____日
附：答辯書副本_____份；證據材料______份。
民事答辯狀12
原告:yyy性別:女，xx歲;漢族;籍貫:xx省xx市;住所xx市xx小區(qū)xx幢x室
答辯人(被告):xxxx;男，xx歲;漢族，籍貫:xx省xx市人，現住xx市xx路xx號。
委托代理人:xx市xx法律服務所
答辯人(被告)因原告訴訟解除事實婚姻一案，現提出答辯如下:
答辯人認為原、被告夫妻感情沒有破裂，不同意解除事實婚姻，理由如下:
一、答辯人(被告)與原告夫妻系事實婚姻，并生有x個女兒，xx多年來一直感情很好;
二、原、被告性格基本相近，本人性格雖然內向，但一直對有病在身的原告給予關懷和安慰，只是財力有限，只能白天干、晚上干，干活的時間較長，對夫妻關系存在疏遠的因素;
三、原、被告共同生活中，特別是在經濟困難的情況下，一直勤奮工作，對有病的女兒傾力照顧，全家一直和睦相處。
答辯人針對原告在訴狀中談到的毆打情節(jié)給予否定。這不是事實，肯定是沒有毆打這回事，否則，原告可以舉證�；仡欉@二十多年來的和睦生活，只是由于近年來答辯人的經濟收入少，特別是面店生意清淡，才對家庭的生活產生影響。雙方吵架不是沒有，但沒有經常吵架，也沒有時間吵架。
答辯人對原告所謂由于被打變成痛風之說，認為是沒有科學根據的。對此指責，被告很傷心。原告風濕性關節(jié)炎是一個事實，是否是先天的因素，在沒有認定前不能確定。不過，原告的女兒也由于遺傳的原因，也有風濕性心臟病。另外，由于孩子開刀手術，被告把掙的錢多用光了。原告只能在生意清淡的情況下，增加了營業(yè)的時間。這樣，由于原被告住在xx親屬家，且被告掙錢不力，經常被xxxx指罵，.......，但這不是答辯人的自愿，這也影響了夫妻關系。盡管如此，這不影響雙方的感情基礎，只要被告的生意改善，隨著，經濟收入的提高，這一切會得到改變的'。
答辯人駁斥原告的對被告所謂長期姘居的這一指責!那個外省服務員，是原告介紹到被告的面店的，是一個有丈夫的人。由于在店內工作。很多客戶誤叫老板娘。但被告沒有不正當的男女關系，對于對方的提出的這一指責，要求對方舉證。
關于共同財產登記表中所謂xx萬元的房產，要求原告舉證xx萬元的根據。
據于上述事實和理由，被告對原告提出要求解除事實婚姻的請求不予同意，還是請求她慎重考慮，女兒已大，從傳統(tǒng)的婚姻觀念看，如果離婚對她們的影響肯定是非常大的;被告還是希望原告能夠珍惜這個家庭。而且雙方關系疏遠，有很大一部分原因是由于原告及其親屬對被告不能掙錢的因素引起的，才會對被告不滿。所以被告認為如果原告能夠擺正自己的一些想法，彼此抱著互諒互讓的態(tài)度，共渡難關。被告堅決不希望解除事實婚姻，要求夫妻和好。
綜上所述，請求貴院依法審查，駁回原告的訴訟請求。
此致
xx市人民法院xx法庭
答辯人:xxxx代理人:xxx
200x年xx月xx日
民事答辯狀13
答辯人________________________________________________________________________
因____________________________________________________________一案，
提出答辯如下：_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
此致
××人民法院
答辯人×××
×年×月×日
附：本答辯狀副本×份
注意：
1?本答辯狀供公民對民事起訴提出答辯用，用鋼筆或毛筆書寫。
2?答辯人欄，應當寫明姓名、性別、出生年月日、民族、籍貫、職業(yè)或工作單位和職務、住址等。
3?答辯中有關舉證事項，應具體寫明證據和證據來源、證人姓名及其住址。
4?答辯狀副本份數，應按原告的人數提交。
民事答辯狀14
答辯人：
地址：
法定代表人：
聯系電話：
委托代理人：
被答辯人：
身份證號碼：
住址：
因______縣______紙箱機械廠（以下簡稱______廠）訴答辯人加工合同糾紛一案，現答辯人依法答辯如下。
答辯事項：答辯人請求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的訴訟請求。
事實與理由：
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。
根據《中華人民共和國合同法》第251條、252條之規(guī)定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設備、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報酬的合同。而______廠提供的合同，表面上寫的`是《加工定作合同》，但定作人席某并未提供原材料，也未提供加工成品的圖紙、驗收標準等事項，______廠提供的所謂“定作成品”實際上是______廠自己生產的產品。根據《中華人民共和國合同法》第130條之規(guī)定，______廠與席某簽訂的是《買賣合同》，他們之間發(fā)生糾紛的案由應定為“買賣合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告，只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案______廠向法院提供的合同及欠條，上面沒有答辯人的公章，也沒有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告，但由于______廠與席某買賣的設備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、______廠提供的產品夸大宣傳，是不合格產品，不符合國家和行業(yè)的標準。
首先，______廠只不過是______縣的一個個體工商戶，但他在企業(yè)介紹時宣傳是______省______縣______紙箱機械制造有限責任公司，號稱“重質量、講信譽”，卻連一個完整的企業(yè)產品標準都沒有。
其次，像______廠提供的YSF-D四色瓦楞紙板水性印刷輪轉模切開槽機、圓壓圓模切機、薄刀分紙機、網紋線等產品，根本達不到質量標準要求。產品既沒有出廠合格證，也沒有使用說明書，產品也沒有安裝調試，人員培訓更沒有。
最后，答辯人聲明，保留向______廠追償因產品質量問題而對答辯人造成的一切經濟損失的權利。
綜上所述，答辯人使用的雖然是______廠的產品，但是與席某簽訂的《買賣協議》，與______廠無關，答辯人付款也是付給席某的，況且款項已基本付清。席某所寫的欠條應由其個人承擔，______廠應承擔其生產的產品售后服務的責任。懇請法院查明事實，駁回______廠對答辯人的訴請！
此致
______縣人民法院
答辯人：______有限公司
______年_____月_____日
附：答辯書副本_____份；
證據材料______份。
民事答辯狀15
答辯人：黑龍江省____廠
住所地：____市________路________號
法定代表人：________，職務：廠長
被答辯人：____市第一建筑工程公司
住所地：____市________路________號
法定代表人：________，職務：經理
答辯人因被答辯人所訴建設工程施工合同糾紛一案，提出答辯如下：
第一，雙方在《建設工程施工合同》中約定的“合同價款”是“以水泥面為計算單位，每平方米________元”，而不是被答辯人在《起訴狀》中訴稱的“工程價款路面三層以上每平方米________元”。
第二，被答辯人的確是在____年________月21日完成了水泥路面的施工。但是，并不能因此就認為被答辯人“依約履行了合同義務”，“提前竣工”。因為：一方面，截止到____年________月21日，被答辯人只是完成了水泥路面的施工。而按照合同的約定，工程的`內容除路面以外還包括“路肩、邊溝、橋涵和路燈”等附屬工程，也就是說，被答辯人實際上并沒有完全履行合同約定的義務。另一方面，合同約定的工程竣工日期是____年________月30日（含養(yǎng)生期）。按照公路施工技術規(guī)范的要求，養(yǎng)生期一般在14—21天。照此計算，被答辯人應當在____年________月16日完成合同約定的工程內容才可以說是“依約履行了合同義務”�？墒�，一直到____年________月21日，被答辯人只完成了路面工程的施工，究竟是誰違約顯而易見。
第三，被答辯人訴稱答辯人“并未按照施工進度付工程款”也并不是事實。按照雙方代表于____年10月________日簽字確認的《____廠支路路面實測結果》可以確認：路面面積是________平方米。按照每平方米________元的價格計算，合同價款總額應當是________元。而截止到____年10月底，答辯人已經向被答辯人累計支付工程款120萬余元。這怎么能說答辯人沒有按照工程進度支付工程款呢？況且，該項工程并沒有通過黑龍江省____F公路工程指揮部組織的統(tǒng)一驗收，因此，雙方也沒有進行最后的工程結算。在這種情況下，被答辯人向答辯人主張支付剩余工程款顯然是于法無據的。
第四，答辯人承認設計變更部分導致了工程價款的增加，但是，在設計單位沒有提供預算資料之前，答辯人無法確認該部分價款。答辯人承諾，在設計單位提供預算資料或者工程經過指揮部驗收合格并確認工程量之后，答辯人可以先參照去年的工程定額費用撥付工程款，待統(tǒng)一決算后進行最后的結算。
綜上所述，被答辯人的訴訟請求是一種明顯的惡意訴訟行為，應當依法予以駁回。同時，答辯人保留提起反訴或者另行起訴的權利。
此致
黑龍江省____市中級法院
答辯人：黑龍江省____廠
____年12月12日
【民事答辯狀】相關文章：
民事答辯狀05-15
民事答辯狀[精選]06-07
民事反訴答辯狀05-08
民事反訴答辯狀05-20
【經典】民事答辯狀15篇06-07
二審民事答辯狀05-09
一審民事答辯狀05-10
民事答辯狀15篇（通用）06-07
答辯狀05-21
答辯狀[精]05-27