- 相關推薦
隨著法律知識的普及，合同起到的作用越來越大，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編整理的委托施工合同，歡迎大家分享。
委托施工合同1
發(fā)包方(甲方)：________
承包方(已方)：________
為提高泵站品位，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將________委托給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：
一、工程地點：________________________________。
二、工程內(nèi)容
土層基礎、綠化及其他部分工程(詳見xx紙)。
以上項目經(jīng)雙方會審xx紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
三、工期
1.開工日期：本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止，共________個日歷天。
2.施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3.因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：________________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方負責提供所承建工程材料，必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。
2.施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。
六、工程付款辦法
1.本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2.待完成總工程80%后，甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣________整。
3.工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣________整。
4.竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣________整。
七、工程質(zhì)量
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工xx紙的內(nèi)容、要求及有關園林綠化施工規(guī)范進行施工，完工后達到________級。
2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工xx紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的.一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
3.乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。
八、工程竣工驗收結(jié)算
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后________天內(nèi)組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設計施工xx紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算，并于________個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣________元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
十、養(yǎng)護管理
1.期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2.質(zhì)量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護達到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十二、合同份數(shù)
本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方代表(蓋章)________
乙方代表(蓋章)________
合同簽訂日期：__________
簽約地點：______________
委托施工合同2
工程項目施工監(jiān)理委托合同提要：本合同書（協(xié)議書連同合同一般條款、特殊條款與附錄，稱為"本合同書"）經(jīng)合同雙方法定代表人或代理人簽字，并加蓋本單位公章后生效
絡進度計劃，提出各合同控制性進度目標。審查批準承包單位提出的施工進度計劃、檢查實施情況，督促承包單位采取措施實現(xiàn)合同目標要求。當計劃變動時，及時提出調(diào)整網(wǎng)絡計劃的意見。
－－質(zhì)量控制：審查承包單位的質(zhì)量控制性體系和措施核實質(zhì)量文件，對施工依據(jù)合同文件、設計圖紙和技術要求等進行檢查，對施工質(zhì)量進行監(jiān)督。對單項工程、隱蔽工程和施工前準備工作等進行檢查、驗收和簽證，發(fā)布停工和復工令。對施工質(zhì)量進行評價。
�。顿Y控制：協(xié)助委托方編制投資控制性目標，和各年的'合理投資計劃。審查承包單位提交的資金表，審核承包單位的收方計量及單價費用等。簽發(fā)付款憑證，受理索賠申請，進行索賠調(diào)查和談判，提出處理意見、處理合同變更，下達變更指令。
－－安全施工監(jiān)督：督促檢查施工安全措施和防護設施，參加重大安全事故調(diào)查。進行合同內(nèi)的協(xié)調(diào)工作。
�。瓍f(xié)助委托方按國家規(guī)定進行工程各階段驗收及竣工驗收、審查設計單位和施工單位編制竣工圖和資料。
�。幹票O(jiān)理月、季、年報等。做好施工記錄，對工程檔案資料進行整理和管理，即檔案管理。
附錄Ｃ 提供設施與設備
甲方：
乙方：
提供設施與設備具體要求如下：
�。保�
�。玻�
�。常�
附錄Ｄ 監(jiān)理費用及支付
１．監(jiān)理費用：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商總費用為＄＿＿元
�。玻M用支付：合同生效后一個月內(nèi)由甲方支付給乙方進場費＿＿萬元，以后按下表撥款：
年 月 日撥款金額／元備注
附錄Ｅ 監(jiān)理機構(gòu)及主要人員表
１．監(jiān)理機構(gòu)：（略）
�。玻饕O(jiān)理人員表：
總 監(jiān)：
副 總 監(jiān)：
總監(jiān)代表：
總監(jiān)辦公室：
行 政 部：
合 約 部：
中心試驗室：
駐地監(jiān)理部：
＿＿工程組：
�。撸吖こ探M：
＿＿工程組：
顧問組成員：（略）
委托施工合同3
建設單位：____________________________（以下簡稱甲方）
承包單位：____________________________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：______________工程施工
2、工程地點：___________________________________。
二、承包方式及范圍
承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗、包調(diào)試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍：
1、供電系統(tǒng)設計。
2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管；高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗；
3、供電系統(tǒng)施工：_______路150頂管100米；從_______KV______________號桿_______接線夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺_______KVA箱變的所有設備材料的'運輸、安裝、檢驗及調(diào)試；掛表送電等。其中_______期_______#樓_______側(cè)1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調(diào)試送電。
4、整理工程施工驗收資料。
5、協(xié)調(diào)與供電部門的關系，辦理施工驗收手續(xù)。
三、工期
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價：總造價人民幣_______萬元整（含稅），大寫人民幣_______萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質(zhì)量、安全、檢驗、調(diào)試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費（建安稅）等的綜合造價。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日_________年____月____日
委托施工合同4
發(fā)包人：x消防工程有限公司（簡稱“甲方”）
分包人：（簡稱“乙方”）身份證：（）
經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方同意將XX市xx縣“xx樂里，時代新都”消防安裝工程委托給乙方施工，為明確雙方的權(quán)利與義務，確保工程如期按質(zhì)按量順利完成，特簽訂以下協(xié)議條款，以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：XX市xx縣“xx樂里，時代新都”（含地下室部分）
2、工程地點：XX市xx縣
二、勞務安裝的范圍及內(nèi)容：
噴頭安裝、消防箱安裝、水泵房安裝火災自動報警系統(tǒng)
三、施工工期：
該工程施工工期暫定為天，合同簽定后乙方即進場施工。如遇下列情況工期順延：
1、由于甲方及土建原因造成；
2、原工程的設計變更；
3、甲講話春賢條款規(guī)定支瓚用度和由此造成的損失
4、不可抗力的事件
四、承包方式及工程造價：
1、承包方式：包清工加施工機具；
2、勞務分包暫定價為稅后人民幣：11萬元整（叁拾貳萬捌千貳百貳拾伍元整）
3、如需委托乙方進行其他消防施工工作內(nèi)容，用度另性協(xié)商。
五、勞務費支付方法及結(jié)算方式：
1、合約簽定后甲方即付進場費：30000元；
2、工程完成至90%時，甲方支付全部勞務費的80%；
3、工程在進行消防檢測時完成雙方的結(jié)算手續(xù)，甲方在項目經(jīng)柳州消防部分驗收合格后的15日內(nèi)將全部勞務費扣留3%的質(zhì)保金后一次性付清乙方；
4、工程結(jié)算：實際安裝工程量稱以各個工程計價點的單價為勞務費總價；
其中：噴頭安裝50元/個（帶管）
消防箱安裝250元/個（帶環(huán)管）
水泵房按xx紙整套4800元/套（另算）
備注：室外連環(huán)管另算。
六、技術資料及其它
1、甲方向乙方提供其分包范圍內(nèi)的消防施工xx紙壹份。
2、施工中由于現(xiàn)場因素的需要進行的施工變更，乙方應及時提供相關數(shù)據(jù)資料及滿足消防規(guī)范的施工方案，甲方在收到乙方數(shù)據(jù)資料后盡快予以認可；對非合同內(nèi)的工程量其安裝的勞務費由雙方協(xié)商后以書面形式予以確認并在工程余款結(jié)算時一起付清；
七、材料和設備供給：
1、該工程所需材料和設備均由甲方自行采購。乙方負責起勞務所需的安全設施、加工機器和安裝機具及相應的耗材，如：沖擊鉆的鉆頭等。
2、乙方進場使用的加工機器和安裝機器應有滿足建筑工程施工規(guī)范安全治理的有關規(guī)定，必須使用符合國家相關標準要求的合格產(chǎn)品并在使用的過程中及時檢驗和維護。
八、雙方責任：
甲方：
1、按計劃及時提供安裝所需的有關設備和材料；負責向乙方提供施工用水、用電；按設計xx紙解決與土建等各方的協(xié)調(diào)事宜。
2、委托代表隊工程進度、質(zhì)量進行都督，檢查隱蔽工程，板栗中間交工工程驗收手續(xù)。負責協(xié)調(diào)乙方與各施工隊伍、班組的關系。
3、對乙方的現(xiàn)場施工進行配合，協(xié)助解決影響工程施工生產(chǎn)機器地板與和安全等方面進行現(xiàn)場檢查、督促。
4、按合同約定的時間和數(shù)額撥付勞務費給乙方；并對合約外工程量進行簽證。
5、負責做好施工過程各原始資料記錄，標志竣工xx及收集、整理竣工資料，并裝訂成冊。
6、對乙方的施工分歧格項出具限期整改通知單，并對乙方施工分歧格項衍生施工材料的浪費進行處罰。
7、對委托乙方施工的非合同的工程量按程序進行確認和簽證，并把簽證用度在工程結(jié)算時一并支付。
8、甲方在乙方對每月的限期整改內(nèi)容進行消項后才辦理相應勞務費請款手續(xù)。
乙方：
1、本著“認真、負責”的工作態(tài)度和“合格、節(jié)約、實用”的施工月子配合乙方的施工治理，做好各項施工預備工作；安全、文明施工,付出乙方有關現(xiàn)場治理人員和指導、監(jiān)視、協(xié)調(diào)。
2、合同簽訂后即進場施工，樣安裝國家有關消防安裝的技術規(guī)范施工，確保工作質(zhì)量。
3、對工程質(zhì)量不符合施工xx紙和現(xiàn)行消防驗收規(guī)范要求，應負責無償修理或返工；對乙方開具施工不符合項的限期整改通知單，應在規(guī)定的時限內(nèi)完成并報甲方項目部消案。
4、因工程僅對需要安排加班施工的，與甲方進行協(xié)商。施工中，碰到必須損壞建筑物某些局部結(jié)構(gòu)或裝飾物的，首先告知甲方，經(jīng)甲方協(xié)商同意后方可施工。
5、進場施工人員須配置相應的特種上崗人員（電工和焊工)各一名，并持有有效證件到甲方項目部備案。
6、承包人自帶施工用機械設備必須是國家正規(guī)廠家產(chǎn)品。接機械性能良好、安全防護裝置靈敏可靠，符合建筑相關安全治理要求。
7、承包人必須教育并約束員工嚴格遵守施工現(xiàn)場安全治理規(guī)定。對遵章守紀者歸于表揚，對違章工作、違章指揮、違反勞動紀律和規(guī)則制度者給予糾正、責令整改、處罰，直至推出現(xiàn)場。
8、對承包人在施工中的安全隱患，在發(fā)包人多次發(fā)出指令要求更改，而承包人拒不執(zhí)行的情況下，發(fā)包人有權(quán)勒令承包人停工整頓，由此而發(fā)生的一切經(jīng)濟、工期損失均應由承包人承擔，并賠償發(fā)包人的`所有損失。
9、承包人對其領用的材料的保管工作，需配備一名專（兼）職保衛(wèi)人員負責本報內(nèi)領用材料及設備的保衛(wèi)工作；并承擔其用度；
10、承包人應當樣安裝《分包合同條件》中關于安全生產(chǎn)的規(guī)定組織施工。承包人須管材造型國家和xx府、行業(yè)主管部分頒布實施的有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及各項規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工。乙方對因違反安全事故規(guī)定引起的安全事故負責并存的責任；
11、承包人應對其自身在分包工程現(xiàn)場的全部雇員的認識安全及自有機械設備等財產(chǎn)辦理保險，其用度自理；
12、發(fā)包人的事先同意，承包人不得將合同或合同的任何部分，以任何形式轉(zhuǎn)包或再次分包。
九、工程質(zhì)量標準及保修期限：
1、該消防系統(tǒng)的安裝質(zhì)量，必須符合現(xiàn)行消防設計及施工驗收規(guī)范的安裝要求。確保各系統(tǒng)的使用功能穩(wěn)定、可靠。
2、驗收合格之日起，乙方對該工程總體保修一年。
3、保修期內(nèi)，屬安裝施工問題的，由乙方負責檢驗并承擔用度；不可抗力因素照成的設備和系統(tǒng)損壞的，乙方提供有償維修服務，機具和設備有甲方自理。
十、違約責任：
甲方未能按合同履行自己應負的責任，除竣工日期順延外，按合同法有關規(guī)定賠償乙方因此發(fā)生的損失；疑犯更不能按合同規(guī)定日期交付使用，按合同法有關規(guī)定賠償甲方損失。
十一、糾紛處理：
雙方履行本合同時，如發(fā)生糾紛應采取有好協(xié)商的方式解決，協(xié)商不成雙方可以到當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
本合同在雙方簽字后生效，在消防工程質(zhì)保期完結(jié)清安裝勞務費后失效；合同執(zhí)行期間未盡事宜雙方另行有好協(xié)商，約定協(xié)議與本合同同具法律效力。
十三、甲方工作：
（1）、對乙方人員進行施工技術交底及三級安全教育。
�。�2）、在施工地點為乙方提供施工和生活便利條件。
�。�3）、負責按時共給施工所需全部材料。
十四、乙方工作：
1、遵守公司的有關規(guī)章制度，服從甲方施工治理人員的工作安排。
2、按xx及國家及當?shù)叵乐鞴懿糠钟嘘P標準規(guī)范進行施工，如有更改必須經(jīng)甲方治理人員簽字。
3、遵照《建筑工程安全操作規(guī)程》所規(guī)定的條列。所有施工人員，均要經(jīng)三級安全教育方可上崗。電工.焊工等特殊工種須有操作證方可上崗。若由于乙方違章操作給甲方及建設單位造成損失，由乙方責任賠償。
4、乙方應保護施工場地整潔，當天施工留下的垃圾當天清理干凈。
5、乙方施工的工程質(zhì)量必須達到合格以上，以當?shù)赜嘘P消防主管部分驗收為準。
6、在鉆孔施工中應做好防護措施，盡量避免將墻面膩子弄臟，在鉆孔完畢后應將已污染的墻面清理干凈。
7、施工后期孔洞修補時，應保證其他工種后期補刮膩子時能刮平天面。
十五、其它
�。�1）、乙方必須愛護甲方所提供的施工機具，在確保工程質(zhì)量條件下節(jié)約材料，若乙方違章操作造成甲方施工機具損壞由乙方負責修復，工期不延。
（2）、若乙方施工人員中途退場或無故停工，甲方有權(quán)停付人工費，所造成損失均由乙方負責。
�。�3）、乙方必須確保工期，若乙方誤期給建設單位造成損失由乙方負責。
�。�4）、若甲方發(fā)現(xiàn)乙方不按xx及國家有關標準規(guī)范施工，技術低劣，造成工程質(zhì)量差.業(yè)主投訴，甲方有權(quán)終止協(xié)議，停付人工費
十六、甲方的所有設備、構(gòu)件、工具、材料等，乙方只能使用，而無權(quán)進行挪用、轉(zhuǎn)借、及變賣等，一旦發(fā)現(xiàn)乙方有上述行為，甲方有權(quán)扣除乙方十倍之工程款，及開除相關人員。
十七、甲方的所有設備、構(gòu)件、工具、進場交付乙方使用，乙方必須簽字認可，待工程結(jié)束時，所有設備、構(gòu)件、工具、必須如數(shù)退還甲方，如有丟失或人為損壞，乙方需對甲方進行賠償。
十八、本協(xié)議自甲.乙雙方代表簽字及蓋章后開始生效。
甲方：（簽章）乙方：（簽章）
地址：身份證號碼：
委托代理人：（簽字）家庭住址：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
日期：日期：
委托施工合同5
發(fā)包方：山東濰坊科技學院（以下簡稱甲方）
承包方：山東華浩電力工程有限公司（以下簡稱乙方）
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經(jīng)雙方同意簽訂合同如下：
第一條工程概況
工程名稱：教授新村箱變工程
工程地點：科技學院教授新村
工程內(nèi)容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250KVA箱變及低壓設備的安裝，調(diào)試；教授新村1250KVA箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內(nèi)表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250KVA箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式：總承包，包工包料，交鑰匙工程
�。ú缓潆娝两ㄕ彰鞴こ藤M用、配電所內(nèi)接地網(wǎng)、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線
工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）
第二條工程總價
合同總價為（RMB）：100萬元整含稅（大寫壹佰萬元整），以最終決算價格結(jié)算。
第三條付款方式
1、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局答復意見書出來后，甲方應一次性付給乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000元整,（大寫肆拾萬元整）；
2、設備進廠甲方應支付工程款50%（人民幣）50,0000元整(大寫伍拾萬元整) 3、工程驗收通電合格后30天內(nèi)付款10%(人民幣) 10,0000元整(大寫壹拾萬元整)
4、雙方蓋章后合同開始生效。
第四條合同范圍
1、合同范圍為配電房內(nèi)的設備。（詳細內(nèi)容見合同附件）
2、合同范圍內(nèi)的主器材設備及管路.電線.相關配件，雙方采用包干方式承包完工結(jié)算時不因物價調(diào)整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬；
3、本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成所有工程手續(xù)。
第五條甲方職責
1、在乙方提供的xx紙上審核確定并簽字。
2、保證配合乙方及壽光供電公司施工所需的款項的如期支付；3、供應乙方及供電公司在工地施工時所需的'臨時場地及用水用電；4、向乙方提供用電申請手續(xù)必要的相關文件及協(xié)助;
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網(wǎng)、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責
1、向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成；2、變電站高低壓系統(tǒng)依設計xx紙施工及送電；3、協(xié)助甲方向供電公司申請10KV外線施工的手續(xù)；4、自柜體到廠日起履行保固條款；5、開具本合同價上的工程發(fā)票。
第七條技術規(guī)范
按甲方提供的xx紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據(jù)。
第八條工程日期
1、本合同項簽訂后75天經(jīng)甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內(nèi)竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
2、甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金；若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關；
第九條解約
1、甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經(jīng)甲方認可后依報價單所訂定之金額全數(shù)付給乙方；
第十條
合同編號：
2、乙方未能履行本合同各項規(guī)定，經(jīng)甲方訂為無法完成任務，經(jīng)函告七日內(nèi)仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
保固條款
自柜體到廠日起一年內(nèi)如發(fā)生設備安裝、產(chǎn)品質(zhì)量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產(chǎn)品的安全性能，若由于產(chǎn)品安全性能不符合國家有關規(guī)定而造成事故發(fā)生，所造成的經(jīng)濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應負全部經(jīng)濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權(quán)。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
單位地址：單位地址：
賬號：賬號：
合同簽訂時間：合同簽訂時間：
費用計算表
建設單位：
其他項目費用
措施項目費用
委托施工合同6
甲方：(以上簡稱甲方)
乙方：(以上簡稱甲方)
甲方主要負責工程施工，現(xiàn)聯(lián)合體已與蘭州新區(qū)城投公司簽訂了市xx道路工程項目合同�，F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方將承包施工的市xx道路工程的瀝青分項部分交與乙方施工，為明確各自的權(quán)力和義務，簽訂本合同。
1、在同等價格，相同質(zhì)量的`前提下，甲方將瀝青分項業(yè)務交與乙方施工，并由乙方負責瀝青攪拌、攤鋪等工作。
2、質(zhì)量要求：符合國家祥光標準要求和設計要求及新區(qū)管委會、新區(qū)城投公司的相關要求。必須使用克拉瑪依瀝青，不得偷工減料。
3、分項工程費用：粗粒料、中粒料1200元/立方米、含全部所需機械、人工、燃油(煤)、水電費及攤鋪、壓實等費用，透層油、粘層油、纖維、清掃基層等費用包括在瀝青費等用中，不另計算。工程量按設計量計算(不含稅、不含施工資料)。
4、付款方式：在甲方要求施工前10天付預計工程費用的20%，每完成一層，付完成工程的70%，余款待工程全部完成后年底前付90%，剩余5%保證金扣留時間為6個月，5%待BT模式到期全部付清。如甲方不能按約定付款，每延期一天支付乙方違約部分的萬分之二違約金。瀝青由甲方采購的，則瀝青付款抵扣工程款。
5、乙方應保證加工的瀝青混凝土質(zhì)量和攤鋪質(zhì)量，如發(fā)生質(zhì)量問題(加工質(zhì)量、攤鋪質(zhì)量)均由乙方負責，并無條件返工至合格。所造成的損失全部由乙方承擔。
6、乙方應合理安排瀝青施工工序，保證施工能按甲方的要求按時完成，如遇二家單位同時施工時，乙方應保證優(yōu)先滿足甲方的要求。因乙方原因不能滿足甲方時間要求，乙方應承擔由此給甲方造成的損失。同時甲方將選擇其他單位施工瀝青項。
7、工程實際施工時，因原材料價格發(fā)生變動，分項價格由甲乙雙方本平等互利的原則協(xié)商確定。如有其他單位在同等條件下價格低于本協(xié)議書約定價格，甲方應先征求乙方是否同意以同等價格施工。如乙方不同意，甲方可將工作交與其他單位施工。同時不承擔由此給乙方造成的損失。
8、其它未盡事宜，雙方應本著平等、互利的原則協(xié)商處理。本合同一式兩分，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工合同7
發(fā)包方（甲方）：xx
承包方（已方）：xx
為提高泵站品位，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將xx委托給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：
一、工程地點：
XX。
二、工程內(nèi)容
土層基礎、綠化及其他部分工程（詳見xx紙）。
以上項目經(jīng)雙方會審xx紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
三、工期
1、開工日期：本項目工程從xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止，共xx個日歷天。
2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：X整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料；包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程材料，必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。
六、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣xx整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2、待完成總工程80%后，甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣xx整。
3、工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣xx整。
4、竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙方支付工程合同價款的.10%，即人民幣xx整。
七、工程質(zhì)量
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工xx紙的內(nèi)容、要求及有關園林綠化施工規(guī)范進行施工，完工后達到xx級。
2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工xx紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
3、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。
八、工程竣工驗收結(jié)算
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后xx天內(nèi)組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設計施工xx紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算，并于xx個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣xx元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣xx元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
十、養(yǎng)護管理
1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2、質(zhì)量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護達到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十二、合同份數(shù)
本合同一式xx份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)xx份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方代表（蓋章）xx
乙方代表（蓋章）xx
合同簽訂日期：
簽約地點：xxX
委托施工合同8
委托方：(以下簡稱甲方)
受托方：(以下簡稱乙方)
委托方委托受托方實施__項目。在合法、平等、自愿的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，就雙方合意達成條款如下：
一、受托事項：
委托受托方實施__項目。
二、委托方責任：
提供受托方完成項目所必要的條件和環(huán)境。
提供項目進行中所必須的資料和信息。
按本合同約定的價款給受托方付款。
未經(jīng)雙方協(xié)商一致，不得無故變更合同價款。
不得委托受托方從事違法的委托事項。
其他受托方應履行的義務。
三、受托方責任：
在委托方統(tǒng)一管理下，負責委托項目的具體實施。
嚴格按照委托方的要求做好該項目的工作
應按照合同約定方式和標準，交付項目實驗成果。
合同履行期間，不得違反合同約定，遵守項目履行時應遵守的相關法律、法規(guī)。
承擔合同價款取得的相關稅費。
承擔本項目合同履行期間的設備材料及相關人員的人身傷害事故的.全部法律責任。
其他應由受托方承擔的義務。
四、相關費用及付款方式：
雙方約定本項目服務費用為__萬元，項目完成經(jīng)委托方驗收合格后一次性付清。
五、違約責任：
委托方應及時提供相應的條件和環(huán)境或項目所需資料、信息，由于委托方原因不能完成，委托方負責其后果。
如因受托方疏忽出現(xiàn)商業(yè)機密泄露問題，受托方應承擔其后果，并賠償委托方相應的經(jīng)濟損失。
受托方應按照進度安排執(zhí)行項目實施計劃，如果無故拖延或因能力不足無法完成的應承擔其后果，并賠償委托方經(jīng)濟損失。
如果委托方不按合同約定方式付款，受托方有權(quán)解除合同。
如對項目完成質(zhì)量發(fā)生爭議，應由雙方共同認可的第三方評判。
六、合同糾紛的解決方式：
合同執(zhí)行中如果發(fā)生爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商解決，由烏魯木齊沙依巴克區(qū)人民法院以訴訟方式解決。
七、其它：
本合同自簽訂之日起生效，合同履行期間，雙方均不得隨意變更或解除合同。
如有未盡事宜，雙方本著誠實信用、公平友好的原則共同協(xié)商，以書面形式做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等法律效力。
本合同壹式_份甲方執(zhí)__份，乙方執(zhí)__份，從正式簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同9
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調(diào)支架等，委托乙方施工，為明確各自的權(quán)利和義務，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成如下合同：
一、工程地點：
___中學新校區(qū)內(nèi)。
二、主要工程內(nèi)容：
維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調(diào)支架、老自來水管維修等。
三、工程造價：
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元
2、加固科學館空調(diào)支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固空調(diào)支架、維修自來水管道總造價為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的前提下，乙方在60個工作日內(nèi)完成該項工程，若有特殊原因不能正常施工的情況下，由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規(guī)定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的.安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結(jié)束在具備竣工驗收條件時，乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續(xù)。
七、收款方式
本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中，甲方應積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
甲方單位（簽字蓋章）：
年 月 日
乙方單位（簽字蓋章）：
年 月 日
委托施工合同10
工程名稱：云南省牛欄江—滇池補水工程德澤水庫樞紐工程
委托方（以下簡稱甲方）：云南建工水利水電建設有限公司德澤水庫樞
紐工程項目部
受委托方（以下簡稱乙方）：云南潤諾建筑工程檢測有限公司
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方的云南省牛欄江—滇池補水工程德澤水庫樞紐工程試驗檢測工作由乙方完成，特訂立本合同。
一、試驗檢測范圍
本工程所涉及的在云南潤諾建筑工程檢測有限公司試驗檢測資質(zhì)范圍內(nèi)的試驗檢測項目。
二、雙方的義務
1、甲方的義務
（1）按本合同約定按期支付試驗檢測費用。
（2）按相關工程管理規(guī)定，提供建筑材料各產(chǎn)品的相關資料，并填寫試驗委托單。
（3）負責現(xiàn)場試驗檢測人員的住宿和辦公地點，支付試驗檢測費用。
2、乙方的義務
�。�1）按工程進度和試驗委托單及時完成工程的試驗檢測任務，并及時提交試驗檢測報告。
�。�2）按國家現(xiàn)行標準、規(guī)范規(guī)程安排設備、人員進行試驗檢測，并對檢測試驗成果進行評定。
�。�3）對甲方的'工程技術保密。
�。�4）提供相關的工程技術咨詢服務。
�。�5）協(xié)助甲方送檢乙方試驗檢測資質(zhì)范圍外檢測項目。
三、檢測程序
1、部分受檢樣品由乙方負責取樣送到外送實施檢測，現(xiàn)場施工質(zhì)量檢測由乙方安排試驗檢測人員進行檢測。
2、對各種試驗檢測工作，甲方需提供技術要求，明確樣品的產(chǎn)品信息和檢測要求。
四、履行期限
自本工程開工開始至工程完工，共計四十二個月，甲方付清試驗檢測費用，乙方提交完試驗檢測報告為止。
五、檢測費用和支付方式
1、本工程試驗檢測費用按總價貳佰萬元（￥200萬元）包干，不含乙方試驗檢測資質(zhì)范圍外送檢所支付的費用。
2、乙方試驗檢測資質(zhì)范圍外的送檢試驗檢測費用由甲方支付。
3、試驗檢測費用按工程進度比例進行支付，并于工程試驗檢測資料移交后一個月內(nèi)支付所有費用。
六、爭議解決
本協(xié)議如發(fā)生爭議，友好協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成，則進行仲裁。
七、其它
1、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，自雙方義務履行完畢之日止。
2、本協(xié)議一式陸份，雙方各執(zhí)三份。
委托方（簽章）： 受委托方（簽章）：
代表人：代表人：
年 月 日年 月 日
委托施工合同11
XX市二建集團有限公司：
茲委托貴單位承建XX市XX單位業(yè)務用房修繕工程施工，具體工程委托約定如下：
一、工程范圍：XXXXX大樓樓層內(nèi)間改病房及其它零星工程維修
二、施工依據(jù)：因修繕工程比較零碎，無法出具圖紙，在施工過程中雙方做好隱蔽項目簽證。
三、工期：20天，開工日期自20xx年7月12日開始。
四、工程驗收：工程完成后，雙方對維修工程進行驗收，出具驗收報告。
五、工程結(jié)算依據(jù)：委托XX市財政投資評審中心審核。
六、付款：結(jié)算審核后，按相關程序把工程款支付。
七、保修：施工全部工程質(zhì)量保修期為壹年。
八、違約：由于施工方原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延期1天，按主體工程總施工費10%扣罰；由工程委托方原因?qū)е卵诱`的，工期相應順延。
委托單位：XXXXXXXXXX被委托單位：XX市二建集團有限公司（蓋章）（蓋章）
簽約代表：簽約代表：
簽約日期：年月日
委托施工合同12
甲方委托乙方承建民房，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規(guī)定，結(jié)合建房具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任與一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。
2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負責提供飲用的純凈水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由乙方負責。
4、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。
5、所有瓦工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
三、工程質(zhì)量
1、乙方必須認真按照甲方提供的xx紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任。
4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。
四、工期延誤
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、全部工程手工費合計人民幣，大寫：，小寫
2、澆圈梁、上樓板或大澆房頂時，甲方不支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用。必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
3、每平方米建筑面積元，含抹內(nèi)外墻面、搞地平、起隔墻等。搞地平元/平方米。
六、建房工期：建房工期為天，自__年__月__日開始施工算起。開工起個晴天完工。
七、付款方式：
先按工程進度付款，待整個工程完工后，房屋經(jīng)過甲方驗收，若無漏雨、樓梯積水等質(zhì)量問題，甲方在3個月內(nèi)必須向乙方付清工錢。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的`，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
甲方簽字：身份證號：
乙方簽字：身份證號：
委托施工合同13
甲方(發(fā)包方)：
法 人 代 表：
乙方(承建方)：
法 人 代 表：
經(jīng)雙方共同協(xié)商，蜂巖鎮(zhèn)人民政府(以下簡稱甲方)， 現(xiàn)將蜂巖鎮(zhèn)朱場村辦公大樓維修發(fā)包給 田 遠 (以下簡稱乙方)承建，并達成如下協(xié)議：
一、房屋維修造價：
二、外墻清光240平方米單獨計算。
三、維修標準
1、外墻清光刮漆、正面掏小方塊。
2、房頂用小青瓦蓋垛脊。
3、門窗刷漆、窗子用雕花窗。
四、付款方式：竣工驗收合格后付款,預留______元質(zhì)量保證
金，一年質(zhì)保過后，無問題全部付清。并由乙方承擔國家有關稅收。
四、安全責任：乙方在施工工程中，應安規(guī)范要求組織施
工。施工安全由乙方全權(quán)負責，甲方不承擔任何安全責任。
五、工程期限：______年______月共計______天，不得無故拖延。
六、施工監(jiān)督：乙方施工過程中，必須接受甲方委托的.監(jiān)工人員的質(zhì)量監(jiān)督，對達不到技術標準的，必須重新返工。
七、其他說明：本合同未盡事宜，由雙方共同協(xié)商。
本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，合同自簽字之日起生效，雙方必須共同遵守。
甲方：蜂巖鎮(zhèn)人民政府 乙方：
法人代表： 法人代表：
年月日：
委托施工合同14
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
身份證號碼：
本著公平合理、互惠互利的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將室內(nèi)裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包范圍：
居室面積：居室間數(shù)：
4、工程內(nèi)容(附工程設計xx紙、工程預算報價書)
二、承包方式：
1、工期：____天，自____年____月____日開工，于____年____月____日竣工。
2、工程承包價款：
A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結(jié)算(附工程項目承包單價表)。
B、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
3、承包信譽保證及質(zhì)保條款：
A、根據(jù)甲方公司工程管理規(guī)定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金xx元。甲方財務部出具相應收據(jù)，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內(nèi)返還乙方。
B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發(fā)生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規(guī)定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權(quán)在其信譽保證金中做出相應處罰。
C、工程竣工驗收合格后，乙方無條件執(zhí)行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質(zhì)保金(即；________元)。保修期內(nèi)發(fā)生一切費用及經(jīng)濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內(nèi)安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權(quán)在其工程質(zhì)保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質(zhì)保金。
4、工程質(zhì)量及管理約定：
A、乙方無條件承諾其承包施工的'工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B、工程驗收合格后，乙方應負責在一周內(nèi)收取業(yè)主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5、工程款支付方式：
A、合同簽定后，甲方根據(jù)乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現(xiàn)場項目管理人員簽發(fā)領款單，乙方到甲方財務部領款。
B、乙方工程承包款累計領取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結(jié)算。結(jié)算時間為工程竣工驗收后______天內(nèi)。
6、雙方其它約定：
三、工程質(zhì)量要求：
按《家庭裝飾工程施工和質(zhì)量驗收標準》由設計員或施工監(jiān)理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，甲方有權(quán)勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經(jīng)濟賠償責任由乙方承擔。
四、甲方的責任及義務
1、提供全套施工xx紙和完成工程項目變更手續(xù)。
2、開工前，向乙方提供確認的施工xx紙或做法說明，向乙方進行現(xiàn)場交底。
3、派監(jiān)理對現(xiàn)場施工進行工藝、工序、質(zhì)量、進度的監(jiān)督。
4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結(jié)算。
五、乙方的責任及義務
1、嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度。
2、在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
3、嚴格遵守甲方規(guī)定的《現(xiàn)場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現(xiàn)場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔并賠償。
4、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
5、必須在保質(zhì)、保量、保工期原則下完成工程任務，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6、甲方有權(quán)指定施工工人，乙方必須服從。
7、乙方要確保施工現(xiàn)場作業(yè)人員、相鄰居民人身安全；防止火災和水、電、煤氣事故發(fā)生；防止物品損壞。凡有上述情況發(fā)生，一切責任由乙方承擔。
六、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或報請公司總辦進行協(xié)調(diào)。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、附則
1、本合同甲、乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲方：
乙方：
代表人：
家庭住址：
單位地址：
郵xx編碼：
電話：
電話：
__年__月__日
委托施工合同15
甲方：乙方：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方將乙方中標的商貿(mào)物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協(xié)議如下：
一甲方權(quán)利和義務
根據(jù)中標施工合同：
�。�1）甲方應負責協(xié)調(diào)乙方施工的周邊環(huán)境不受干擾；
�。�2）甲方會同業(yè)主負責辦理開工報建檢查竣工等手續(xù)；
�。�3）甲方會同業(yè)主監(jiān)督檢查乙方施工進度和安全，質(zhì)量；
（4）甲方負責向業(yè)主催付進度工程款；
（5)甲方負責向業(yè)主在≧0完成內(nèi)催退履約保證金，主體完工再催要剩下的50%履約保證金。
二乙方權(quán)利和義務
根據(jù)中標合同：
�。�1）履約保證金在20xx年3月3日上午12點之前交于業(yè)主人民幣壹佰萬元整
�。�2）20xx年3月2日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協(xié)議作廢。20xx年3月3日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※，剩余的`管理費分批根據(jù)業(yè)主的付款付與※※。
（3)乙方應按甲方要求按期進駐現(xiàn)場開工，并確保施工工期和質(zhì)量；
（4）配合甲方會同業(yè)主辦理開工報建檢驗，檢查，竣工等手續(xù)；
�。�5）配合甲方協(xié)調(diào)周邊施工環(huán)境；
�。�6）負責整理工程的各項有關建設施工竣工驗收資料及報驗手續(xù)；
�。�7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；
（8）乙方提供正規(guī)的稅票；
（9）乙方安全事故完全自負，與甲方無關。
三．違約與仲裁：
（1）甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期，會同業(yè)主處理辦理相關手續(xù)，確保乙方正常正當施工，如有違約，在乙方提出終止協(xié)議的十日后全額履約保證金。
�。�2）乙方在甲方下達開工命令后三日內(nèi)無條件開始施工，如果不能按期進駐現(xiàn)場，甲方提出終止協(xié)議，保證金不退，如有違約雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協(xié)議一式四份，自簽訂后一日內(nèi)生效。
甲方代表：乙方代表：
甲方擔保人：乙方擔保人：
20xx年3月1日
【委托施工合同】相關文章：
委托施工合同06-22
【精華】委托施工合同01-09
委托的施工協(xié)議05-14
委托施工協(xié)議08-06
委托施工管理合同05-21
委托項目施工協(xié)議04-09
委托施工合同(通用15篇)06-22
小區(qū)維修工程委托施工合同05-17
工程施工委托協(xié)議合同08-29