- 相關推薦
在不斷進步的社會中，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的建設工程施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
建設工程施工合同 篇1
發(fā)包人(全稱)：____________
承包人(全稱)：____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 工程施工及有關事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1. 工程名稱：
2. 工程地點：
3. 工程立項批準文號：
4. 資金來源：
5. 工程內(nèi)容：
6. 工程承包范圍：
二、合同工期
計劃開工日期：__年______月______日。(具體以發(fā)包人書面通知為準)
計劃竣工日期：__年______月______日。
工期總?cè)諝v天數(shù)：________天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合國家、自治區(qū)及行業(yè)合格標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1. 簽約合同價為：
人民幣(大寫) (____元)；
其中：
(1)安全文明施工費：
人民幣(大寫) (____元)；
(2)建安勞保費：
人民幣(大寫) (____元)；
(3)材料和工程設備暫估價金額：
人民幣(大寫) (____元)；
(4)專業(yè)工程暫估價金額：
人民幣(大寫) (____元)；
(5)暫列金額：
人民幣(大寫) (____元)。
(6)增值稅額：
人民幣(大寫) (____元)。
增值稅率：
2. 合同價格形式：______
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理：
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：
(1)中標通知書；
(2)投標函及其附錄；
(3)專用合同條款及其附件；
(4)通用合同條款；
(5)技術標準和要求；
(6)已標價工程量清單或預算書；
(7)圖紙；
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1. 發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2. 承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內(nèi)承擔相應的工程維修責任。
3. 發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的'協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于__年______月______日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在 簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同 生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一____份，均具有同等法律效力，發(fā)包人____份，承包人____份。
發(fā)包人：_________ (公章) 承包人：_________ (公章)
法定代表人或其委托代理人：____________ 法定代表人或其委托代理人：
(簽字) (簽字)
社會信用代碼：______ 社會信用代碼：____________
地 址：___________ 地 址：____________
郵政編碼：________ 郵政編碼：____________
法定代表人：_______ 法定代表人：____________
委托代理人：_______ 委托代理人：____________
電 話：電 話：____________
傳 真：傳 真：____________
電子信箱：________ 電子信箱：____________
開戶銀行：________ 開戶銀行：____________
賬 號：___________ 賬 號：____________
建設工程施工合同 篇2
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》，本著平等、自愿、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商一致，甲方自愿將位于 建筑工程承包給乙方施工，特訂立本合同如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包工程內(nèi)容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內(nèi)容由乙方包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質(zhì)量由甲方負責)。
四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價 元，工程總造價 。
五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經(jīng)甲方驗收合格后，(除扣留2%的`工程質(zhì)保金外)一次性結(jié)清，保修期滿后，退還質(zhì)保金。
六、甲、乙雙方的權(quán)利和義務：甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量并負責工地上與周邊的一切協(xié)調(diào)工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現(xiàn)任何安全事故，一切后果由乙方承擔。
在施工期間，甲方必須保證工程款的按時支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔。
七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。
八、保修責任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后24小時內(nèi)，必須派人到場維修，否則甲方有權(quán)自行維修，所產(chǎn)生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。
九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
建設工程施工合同 篇3
如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！焙偷诙鶙l “實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念
在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書。”
建筑業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場實踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全。基于此，國家法律對轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會增加農(nóng)民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護社會穩(wěn)定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當數(shù)額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款�！督忉尅烦雠_之前，法律未對實際施工人問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔責任。這一規(guī)定的出臺，為實際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效�！�
第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效�！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任�！�
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的'專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權(quán)利義務關系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農(nóng)民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。
建設工程施工合同 篇4
1建設工程主要合同類型
1）承包合同。主要包括勘察承包合同、設計承包合同（建筑設計、裝修設計、景觀綠化設計等）、施工承包合同（施工總承包合同、施工分包合同、勞務分包合同等）。2）委托合同。主要包括招標代理委托合同、監(jiān)理委托合同、造價審計委托合同、項目管理委托合同等。3）買賣合同。主要包括建筑材料買賣合同、電氣設備買賣合同、儀器儀表買賣合同等。4）咨詢服務合同。主要包括建筑技術咨詢服務合同、環(huán)境影響評價咨詢合同、交通影響評價咨詢合同等。5）其他合同。主要包括拆遷（施工、補償）合同、協(xié)調(diào)配合合同、土地轉(zhuǎn)讓合同、檢測合同等。
2建設工程合同管理的基本原則
建設工程合同管理是一個系統(tǒng)工程，在管理過程中應遵循以下基本原則：1）堅持合法性原則。合同管理必須以法律為依據(jù)，才能保證合同簽訂雙方的根本利益，避免出現(xiàn)不必要的糾紛，保證工程的順利進行。2）以工程實際為出發(fā)點。合同管理必須根據(jù)工程建設的實際情況制定出合理的管理方案，編制出合理的合同條款。3）預防風險、避免糾紛。工程參建各方應考慮在項目管理過程中自身可能遇到的各種風險，制定出相應的預防、控制方法，對自身起到保護作用。4）明確權(quán)利和義務。合同管理應將工程參建各方的權(quán)利、義務、責任最大限度地納入到管理范疇中，必要時還可以簽訂補充協(xié)議等。
3建設工程合同管理的主要內(nèi)容和方法
3.1建設工程初期合同管理
建設工程初期在合同管理方面應做好以下幾點工作：1）做好規(guī)劃工作。在項目管理初期，合同管理人員應詳細分析工程建設中可能出現(xiàn)的對合同管理有影響的一切因素，在此基礎上制定出科學、合理且符合工程建設實際情況的合同構(gòu)架圖。2）確定工作重點。在項目管理初期，合同管理人員應結(jié)合工程實際情況確定項目實施過程中的工作重點，如合同構(gòu)架圖的制定、合同文件體系的建立、合同簽訂工作、合同履行工作、合同糾紛及索賠處理工作、合同資料管理工作等，使得后期合同管理工作能有的.放矢。3）完善管理制度。在項目管理初期，合同管理人員應完善各類合同管理制度，如合同評審會簽制度、合同交底制度、合同文件資料歸檔保管制度等，保證合同管理工作能有據(jù)可依，不按個人意愿進行隨意管理。
3.2合同簽訂管理
合同簽訂管理工作主要包括以下幾個方面的內(nèi)容：1）確定合同簽訂對象。對于需要通過招投標程序確定合同簽訂對象的情況，合同管理人員應及時發(fā)出招標公告，提前做好準備工作，嚴格按照《招投標法》進行招投標工作的過程管理，保證招投標的順利完成；對于特殊情況無需通過招投標程序確定合同簽訂對象的情況，合同管理人員應綜合分析潛在簽約主體的整體實力，對其資質(zhì)、業(yè)績、財務能力、人員及設備等進行考察，確保其履約能力。2）合同談判。合同談判涉及到合同基本條件的分析和談判原則策略的采用，工程建設不同階段不同合同的基本條件不盡相同，確定合同的基本條件后，雙方應結(jié)合具體情況確定出合同談判的基本策略，主要包括：（1）以對方必須滿足合同的基本條件為前提，通過基本條件引申至其他條件；（2）對于內(nèi)容較為靈活的合同，談判前應制定出符合自身利益的最高目標和最低目標，在談判中爭取實現(xiàn)最高目標；（3）事先分析對方可能提出的各種條件和要求，并預先制定好相關的對策；（4）具體情況具體分析，根據(jù)現(xiàn)場實際情況據(jù)理力爭。3）組織合同簽訂。合同談判結(jié)束后，應根據(jù)談判結(jié)果擬定相關合同文件，合同文件的內(nèi)容應完整，對雙方的權(quán)利、義務應予以明確，并將各種風險考慮進來，保證工程建設的順利進行。
3.3合同履行管理
合同履行管理是合同管理的核心內(nèi)容，作為合同管理人員應做到以下幾點：1）在合同履行前，應對與合同履行相關的管理人員、技術人員等進行交底，明確工程實施過程中應予以重點關注的條款，便于現(xiàn)場管理人員能及時檢查、控制合同的實際履行情況，反饋給合同管理人員；2）在合同履行過程中，應及時收集、整理與之相關的來往信函、簽證、會議紀要、變更通知單等資料；3）對于合同履行過程中出現(xiàn)的問題應及時予以解決，并將問題和解決方案詳細記錄。
3.4合同糾紛及索賠管理
合同履行過程中，不可避免地會出現(xiàn)糾紛和索賠現(xiàn)象，為了保護自身的利益不受侵害，合同管理人員可以考慮以下處理方法：在過程實施過程中及時收集、整理并保持簽證、會議紀要、備忘錄等文件資料，以便在索賠過程中能充分、有效地保護自己的利益；接到對方的索賠申請后，應對其進行嚴格的審核，及時作出處理，爭取以友好協(xié)商的方式解決，必要時可以提出反索賠；對于施工過程中對方明顯出現(xiàn)違約情況，應及時予以制止，并通過調(diào)查取證，及時向?qū)Ψ教岢鏊髻r，同時可采取法律措施防止事態(tài)擴大；選擇適宜的處理方式，如通過專題會議討論、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等方式，緩解矛盾，盡量避免因訴訟和仲裁造成停工，給雙方帶來損失。
3.5合同資料管理
合同管理人員應重視合同文件資料管理工作的重要性，在項目初期建立各項規(guī)章制度，如合同文件統(tǒng)一記錄制度、分類管理制度、借閱登記制度等規(guī)章制度，對合同資料進行嚴格管理，避免因管理混亂出現(xiàn)遺漏、缺失等現(xiàn)象。在工程開始實施后，應安排專人進行該項工作，妥善保存所有合同以及一切相關資料，以便查閱，直至工程完工后將應上交的文件移交給檔案館等相關單位。
4結(jié)語
鑒于合同管理工作的重要性，項目管理人員特別是合同管理人員，應認真、嚴謹?shù)貙Υ贤芾碇械母黜椆ぷ�，使得合同管理服務于現(xiàn)場管理，保證項目建設的順利完成。
建設工程施工合同 篇5
建設單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
現(xiàn)甲方將工程項目委托乙方施工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內(nèi)容：仿古建筑，按雙方確認的施工圖紙施工。
四、承包方式：包工包料。
五、工期：
六、結(jié)算標準：
1、乙方交付甲方押金貳拾萬元整，在工程完工后由甲方退還給乙方。
3、按《江西省仿古建筑及園林工程預算定額》（20xx年）為結(jié)算依據(jù)。工程總造價按本定額的定額直接費再加25%為取費標準。
3、人工工資調(diào)差按20xx年《江西省仿古建筑及園林工程項目預算定額》等定額人工費單價調(diào)整的通知為準。
4、主材調(diào)價差：主材價格按______________市當?shù)厥袌鰞r進行調(diào)整。當月購料價格以雙方簽字確認為準（其中：水泥240元/噸，鋼筋3500元/噸進入取費，差額部分按市場價進行增補，但不進入取費）。
七、結(jié)算方式：
按進度付款，工程完工付工程總造價100%，余款在3個月內(nèi)付清。乙方不承擔稅費。
八、甲方的工作
1、負責與周圍有關單位和人員的協(xié)調(diào)工作。
2、負責有關單位手續(xù)的辦理。
3、協(xié)調(diào)有關單位部門做好保衛(wèi)、消防、建筑垃圾的處理工作，并承擔相關費用。
4、負責“三通”。即：路通、水通、電通，并免費提供住宿。
九、乙方的`工作
1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全條例，環(huán)境保護。嚴格按圖紙或作法說明進行施工，參加竣工驗收、編制工程結(jié)算。
2、施工中未經(jīng)甲方同意乙方不得隨意拆除周圍建物及設施。
3、工程施工中，如遇到不可預見的情況，乙方應及時通知甲方，并協(xié)商解決。
十、工期約定
1、因甲方未按約定完成工作而影響工期，則工期順延。
2、因乙方責任不能按期完工或中途無故停工而影響工期，則工期不順延。
3、因設計變更或非乙方原因造成停電、停水及不可抗拒因素影響，導致連續(xù)停工8小時以上，則工期順延。
十一、工程質(zhì)量驗收
1、本工程的施工圖紙、作法說明、設計變更和國家有關規(guī)定為質(zhì)量驗收標準。
2、甲乙雙方辦理的隱蔽工程手續(xù)也是驗收的依據(jù)。
3、工程竣工后，甲方在接到乙方驗收通知后七日內(nèi)應組織相關人員驗收，并辦理驗收和移交手續(xù)。
十二、違約責任
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償因停工、窩工造成的損失，每停工、窩工一天，甲方應支付乙方1 000元違約金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方應支付甲方1 000元違約金。
十三、保修期：按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
十四、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門調(diào)解。
2、當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時，雙方同意由______________市勞動仲裁委員會仲裁，仲裁不成時，可向______________市人民法院起訴。
十五、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
十六、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方：___________乙方：___________
（簽字）（簽字）
___________年___________月___________日
建設工程施工合同 篇6
編號：（工 字）第 號
�。ㄕ袠巳耍篲____________________________
鑒于_________________ （以下簡稱投標人）參加_________________ 項目投標，應投標人申請，根據(jù)招標文件，我方愿就投標人履行招標文件約定的義務以保證的方式向貴方提供如下?lián)＃?/p>
一、保證的范圍及保證金額
我方在投標人發(fā)生以下情形時承擔保證責任：
1.投標人在招標文件規(guī)定的投標有效期內(nèi)即______年______月______日后至______年______月______日內(nèi)未經(jīng)貴方許可撤回投標文件；
2.投標人中標后因自身原因未在招標文件規(guī)定的時間內(nèi)與貴方簽訂《建設工程施工合同》；
3.投標人中標后不能按照招標文件的規(guī)定提供履約保證；
4.招標文件規(guī)定的投標人應支付投標保證金的其他情形。
我方保證的金額為人民幣____________元（大寫：__________________）。
二、保證的方式及保證期間
我方保證的方式為：連帶責任保證。
我方的保證期間為：自本保函生效之日起至招標文件規(guī)定的投標有效期屆滿后______日，即至______年______月______日止。
投標有效期延長的，經(jīng)我方書面同意后，本保函的保證期間做相應調(diào)整。
三、承擔保證責任的形式
我方按照貴方的要求以下列方式之一承擔保證責任：
�。�1 ）代投標人向貴方支付投標保證金為人民幣__________________元。
（2 ）如果貴方選擇重新招標，我方向貴方支付重新招標的費用，但支付金額不超過本保證函第一條約定的`保證金額，即不超過人民幣____________元。
四、代償?shù)陌才?/p>
貴方要求我方承擔保證責任的，應向我方發(fā)出書面索賠通知。索賠通知應寫明要求索賠的金額，支付款項應到達的帳號，并附有說明投標人違約造成貴方損失情況的證明材料。
我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料后，在______工作日內(nèi)進行核定后按照本保函的承諾承擔保證責任。
五、保證責任的解除
1.保證期間屆滿貴方未向我方書面主張保證責任的，自保證期間屆滿次日起，我方解除保證責任。
2.我方按照本保函向貴方履行了保證責任后，自我方向貴方支付（支付款項從我方帳戶劃出）之日起，保證責任即解除。
3.按照法律法規(guī)的規(guī)定或出現(xiàn)應解除我方保證責任的其它情形的，我方在本保函項下的保證責任亦解除。
我方解除保證責任后，貴方應按上述約定，自我方保證責任解除之日起____________個工作日內(nèi)，將本保函原件返還我方。
六、免責條款
1.因貴方違約致使投標人不能履行義務的，我方不承擔保證責任。
2.依照法律規(guī)定或貴方與投標人的另行約定，免除投標人部分或全部義務的，我方亦免除其相應的保證責任。
3.因不可抗力造成投標人不能履行義務的，我方不承擔保證責任。
七、爭議的解決
因本保函發(fā)生的糾紛，由貴我雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為____________法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授權(quán)代理人）簽字或加蓋公章并交付貴方之日起生效。
本條所稱交付是指：______________________________
保證人：____________________________
法定代表人（或授權(quán)代理人）：________
____________年_________ 月_________ 日
建設工程施工合同 篇7
訂立合同雙方：
建設單位：＿＿＿＿以下簡稱甲方；
勘察單位：＿＿＿＿勘察院，以下簡稱乙方。
為了明確建設單位與勘察單位的經(jīng)濟責任，分工協(xié)作，相互促進，多快好省地完成國家建設項目的勘察任務，根據(jù)已被正式批準的建設項目計劃，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 工程名稱、規(guī)模、投資額、建設地點＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二條 勘察的范圍、進度和質(zhì)量＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三條 甲方的義務
1.在簽訂合同時，甲方必須向乙方提交按基建程序批準的計劃任務書復印件，提交進行工程地質(zhì)勘察的用地批準文件和紅線圖復印件。
2.在簽訂合同時，甲方必須在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由設計單位提出、經(jīng)建設單位同意的勘測范圍之地形圖和建筑平面布置各一份，提交由建設單位委托、設計單位填寫的勘察技術要求及附圖，并對提交的時間、進度、質(zhì)量負責。
3.甲方必須在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好現(xiàn)場勘察工作的水、電供應、平整道路、清理現(xiàn)場、準備材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明細表）。
4.甲方必須在＿＿年＿＿月＿＿日乙方進入現(xiàn)場前，辦好征地、拆遷、砍樹、采青苗等項目的賠償手續(xù)。
5.甲方必須負責解決乙方勘察人員的現(xiàn)場吃住、辦公等條件。乙方現(xiàn)場勘察人員的吃住費用由乙方自負，如果甲方安排住招待所、飯店，費用由甲方負擔。甲方人員的集體福利設施（如浴室、理發(fā)、醫(yī)療等）應為乙方人員提供方便�？辈焓┕ぶ斜仨毜拿窆ぁ⑷加土弦约岸旧钊∨脑O置及煤、木材由甲方供給（費用由乙方負擔）；生產(chǎn)現(xiàn)場取暖和機具的看守由甲方負責解決并負擔費用。
6.乙方勘察人員、勘察機具進入工程地點的交通運輸和勞務費均由甲方負擔。
7.甲方對乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得轉(zhuǎn)讓給第三者重復使用。
第四條 乙方的義務
1.乙方應按照現(xiàn)行的標準、規(guī)模和技術條例，進行工程測量、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)的勘察工作，并按合同規(guī)定的進度、質(zhì)量提交勘察后果。
2.乙方應于＿＿年＿＿月＿＿日進入現(xiàn)場勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全部勘察資料，提交測量透明圖＿＿份，提交工程地質(zhì)報告書一式＿＿份（如甲方需要加印、加曬圖紙資料，另外收費）。乙方如因氣候或甲方原因影響現(xiàn)場施工三天以上，工期可順延。
第五條 定金及勘察取費標準及撥付辦法
1.本工程按國家建委頒發(fā)的《工程勘察收費辦法》收取勘察費，總價預計為＿＿＿＿元。自本勘察合同生效后＿＿＿＿日內(nèi)，甲方應向乙方支付相當于勘察費的30％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察費。甲方不履行合同的，無權(quán)要求償還定金，乙方不履行合同的，應當雙倍返回定金�？辈旃ぷ鏖_工后，甲方應向乙方支付勘察經(jīng)費的30％；全部勘察工程結(jié)束后，乙方按合同規(guī)定向甲方提交勘察報告書和圖紙，并進行工程結(jié)算，甲方提取資料后＿＿＿＿日內(nèi)，應按實際勘察
工作量清付勘察費�？辈熨M用的`支付均由建設銀行辦理托收承付。
2.屬于特殊工程（如自然地質(zhì)條件復雜，技術要求高，勘察手段超過現(xiàn)行規(guī)范，特別重大、緊急、有特殊要求的工程，特別小的工程等）的收費辦法，原則上按勘測工程總價加收20～40％的勘察費。
第六條 甲方的違約責任
1.如果由于甲方變更計劃，或提供的資料不準確，或未按期提供勘察、設計必需的資料或工作條件而造成勘察、設計的返工、停工、窩工或修改設計、甲方應按乙方實際消耗的工作量增付費用，勘察工期順延，因甲方責任而造成重大返工或重作設計，應另行增費，勘察工期順延。
2.甲方超過合同規(guī)定的時間交付勘察費或定金，應按銀行拖延付款的規(guī)定向乙方償付違約金＿＿元。
第七條 乙方的違約責任
1.乙方因勘察質(zhì)量低劣引起返工或造成工程損失，應繼續(xù)完善勘察，并根據(jù)造成的損失情況承擔經(jīng)濟和技術責任，甲方可視造成的損失大小，減少或不付勘察設計費。
2.乙方如勘察錯誤造成工程重大質(zhì)量事故，除免收受損失部分的勘察設計費外，還應付與直接受損失部分勘察設計費相等的賠償金。
3.由于乙方的責任延遲提供勘察文件，時間達＿＿天以上的，每延遲一天，應向甲方償付相當于工程勘察費總價＿＿‰的違約金。
第八條 糾紛的處理
本合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調(diào)解；調(diào)解不成，或不屬于同一部門的，可向國家規(guī)定的合同管理機關申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第九條 其它
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
本合同＿＿年＿＿月＿＿日雙方簽字后生效，全部勘察工程驗收后失效。本合同如有未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)定。補充協(xié)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，送計委、建委、建行……各留存一份。
建設單位（甲方）：＿＿＿＿（公章）
代表人：＿＿＿＿（蓋章）
聯(lián)系人：＿＿＿＿
通訊處：＿＿＿＿
電話或電報：＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿
勘察單位（乙方）：＿＿＿＿（公章）
代表人：＿＿＿＿（蓋章）
聯(lián)系人：＿＿＿＿
通訊處：＿＿＿＿
電話或電報：＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿
＿＿年＿＿月＿＿日訂立
附：
1.測量任務和質(zhì)量要求表：
2.工程地質(zhì)任務及質(zhì)量要求表。
測量任務和質(zhì)量要求表 附表1
工程名稱 工程地點 設計單位 工作內(nèi)容 工作量和技術要求 備 注
工程地質(zhì)任務及質(zhì)量要求表 附表2
工程地點： 設計單位： 設計負責人： 勘察階段： 建筑物名稱
或（代號） 結(jié)構(gòu)
類型 層數(shù)及
總高度 基礎砌置深
度及標高 基礎
類型 總荷重 單位面
積荷重 另提交：
一、場地的地形圖（附有舊址座標）。
二、總平面布置圖。
三、詳細的勘察技術要求（另附）。
四、場地附近已有勘察資料。
建設工程施工合同 篇8
發(fā)包方(甲方)：_________________________
承包方(乙方)：_________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1工程名稱：_________________________
1.2工程地點：_________________________
1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉(zhuǎn)門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日開工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質(zhì)量：達到國家規(guī)定的裝飾驗收標準(JGJ73―91)。
1.6結(jié)算方式：按雙方約定單價為結(jié)算依據(jù)。
注：(雙方約定單價明細為本合同附件)
1.7合同價款：
(人民幣大寫)：____________________
注：(按雙方約定單價和實際工程量為結(jié)算依據(jù))
第2條甲方工作
以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設計，經(jīng)設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的相關規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的'措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工___小時以上(___周內(nèi)累計計算)，工期相應順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條關于工程質(zhì)量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定優(yōu)良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
第6條關于工程價款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。：
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上，付款___%。
第三次付款工程完成___%，付款___%。
第四次付款按雙方商定結(jié)算價格結(jié)清，付款___%。
第五次付款尾款___%質(zhì)保金___年。
第7條關于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產(chǎn)損失由乙方負責并承擔。
第9條獎勵和違約責任
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金
9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜
雙方另行簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第12條其它
第13條附則
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止
甲方：________________乙方：________________
______年___月___日
建設工程施工合同 篇9
合同編號：__________
工程名稱：__________
簽訂日期：__________
簽訂地點：__________
發(fā)包人（全稱）：__________
承包人（全稱）：________
發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》，經(jīng)協(xié)商一致，對簽訂工程質(zhì)量保修書。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質(zhì)量保修責任。
具體保修的內(nèi)容雙方約定如下；
包括但不限于《建設工程質(zhì)質(zhì)量管理條例》涉及的結(jié)構(gòu)工程、供熱與供冷系統(tǒng)，電氣管線、給排水管道、設備安裝工程，以及雙方約定的其他項目。
二、質(zhì)量保修期
1雙方遵循《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關規(guī)定，以下工程的質(zhì)量保修期按不低于如下時間約定：
�。�1）結(jié)構(gòu)工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限：
（2）電氣管線、給排水管道、沒各安裝工程為1年：
�。�3）供熱與供冷系統(tǒng)為1個采暖期、供冷期；
�。�4）其他質(zhì)量保修期限約定如下：工程竣工后1年。
�。�5）屋面防水保修期為1年。
2質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
三、質(zhì)量保修責任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目，承包入應當在按到修理通知之日起3天內(nèi)派入修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理或經(jīng)歷兩次合（兩次）以上維修仍然不能解決問題的發(fā)包人可委托其他人員修理。維修總價〔含稅金）在承包人質(zhì)保金中扣除，同時，發(fā)包人可在維修總價基礎上加扣15%的管理費。質(zhì)保金不足的，發(fā)包入有權(quán)向承包人追償。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的`，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事敵現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，應當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告，采取安全防范措施；由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。
4、承包人對維修的質(zhì)量負責，維修項目完成后要經(jīng)業(yè)主或發(fā)包人驗收簽字方可，所維修項目應保證在六個月內(nèi)不再出現(xiàn)類似問題。否則，即使保修期滿，也應該繼續(xù)維修，相應的質(zhì)量保修金即使到期也必須等到維修完成六個月內(nèi)不再出現(xiàn)類似問題后方可支付。
四、保修費用
質(zhì)量保修期內(nèi)的保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。
五、質(zhì)量保修金的返還
保修責任不予減免。
質(zhì)量保修金返還時，由于部分項目質(zhì)保期未滿，因此，承包人須向發(fā)包人開具與工程項目質(zhì)量保修金等額的保函。最長質(zhì)量保修期滿后且無質(zhì)量問題時退還其保函。
六、其他
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：無
若質(zhì)量保修期間發(fā)生工程質(zhì)量維修事件時，承包人必須在2天或48小時一內(nèi)到現(xiàn)場維修處理，每延誤一天則按合同暫估價的千分之三承擔違約金。
如因工程質(zhì)量缺陷或承包人維修不及時以及維修過程中給房屋所有人、使用人或者第三方造成人身、財產(chǎn)損害的，房屋所有人、使用人或者第三方向發(fā)包人提出賠償要求時，發(fā)包人有權(quán)向承包人追償。
本工程質(zhì)量保修書，由施工合同發(fā)包人，承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期至保修期滿。
發(fā)包人（公章）：__________
承包人（公章）：__________
法定代表人（簽字）：__________
法定代表人（簽字）：__________
授權(quán)代理人（簽字）：__________
授權(quán)代理人（簽字）：__________
__________年__________月__________日
__________年__________月__________日
建設工程施工合同 篇10
甲方（發(fā)包單位）： __電有限公司
乙方（承包單位）：___________________
甲方同意將 __水電有限公司電站引水工程建設維修 工程承包給乙方施工，為保質(zhì)保量按時完成施工任務，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意訂立如下合同條款，望雙方共同執(zhí)行。
一、工程項目名稱（工程地點）：
1、水庫清淤（高樹嶺電站水庫清淤、尾水河道清淤及拓寬。），工程價款360000元整。
2、舊大壩加固（花香一級水電站舊壩），工程價款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一級水電站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水電站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞襯砌加固（花香二級水電站800米隧洞襯砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方進場及竣工時間：
年 月 日進場施工， 年 月 日竣工，雨天順延。
四、乙方在施工過程中，應按甲方提供的圖紙或甲方工程技術人員現(xiàn)場指導施工，未經(jīng)甲方許可不得隨意更改尺寸，隱蔽工程應經(jīng)甲方有關人員驗收后方可施工。乙方在施工中應注意安全，不得違章操作。
五、乙方應保證工程施工質(zhì)量，不得偷工減料，若工程質(zhì)量不合格造成返工的材料費及工資，由乙方自負，同時應做到保證質(zhì)量的前提下求美觀。
六、付款辦法：
1、總工程價款(金額大寫) 陸佰貳拾萬元整；
2、施工期間至驗收前，每個月底甲方根據(jù)乙方所完成的'實際工程量按造價的 50 %付給作工料費，剩余 50 %尾款待甲方對工程竣工驗收后15天內(nèi)結(jié)算付清；
3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款，造成乙方停工待料，而拖遲工期，后果由甲方負責，乙方若無故拖遲工期則后果由乙方自負。
七、乙方工程不得轉(zhuǎn)包或分包，若發(fā)現(xiàn)則甲方有權(quán)終止合同，所造成的經(jīng)濟損失由乙方自負。
八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、補充協(xié)議：
甲方： （公章）
法人代表：
乙方： （公章）
法人代表：
年 月 日
建設工程施工合同 篇11
為維護和規(guī)范建筑市場秩序，加強建設工程施工合同的管理，保障建設、施工單位及農(nóng)民工合法權(quán)益，根據(jù)《xxx建設工程施工合同備案管理辦法》及有關規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本實施細則。
一、適用范圍
本實施細則適用于在我市行政區(qū)域內(nèi)承建各類建設工程所簽訂的建設工程施工合同（以下簡稱施工合同）、建設工程施工專業(yè)分包合同（以下簡稱專業(yè)分包合同）和建設工程施工勞務分包合同（以下簡稱勞務分包合同）。
二、合同文本
簽訂施工合同、專業(yè)分包合同、勞務分包合同應當使用xxx建設廳、xxx工商行政管理局制定的《建設工程施工合同》、《建設工程施工專業(yè)分包合同》及《建設工程施工勞務分包合同》示范本本。
三、合同簽訂和備案時間
實行招標投標的工程，承發(fā)包雙方應當在中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標文件和中標人的投標文件訂立施工合同；不實行招標投標的工程，承發(fā)包雙方應當在開工前訂立施工合同。專業(yè)分包合同應當在專業(yè)工程開工前簽訂，勞務分包合同應當在勞務作業(yè)開始前簽訂。
建設單位應當在施工合同簽訂后5個工作日內(nèi)，將施工合同報送當?shù)亟ㄔO行政主管部門備案；專業(yè)分包和勞務分包工程發(fā)包人應當在專業(yè)分包合同和勞務分包合同簽訂后7個工作日內(nèi)，將專業(yè)分包合同和勞務分包合同報送當?shù)亟ㄔO行政主管部門備案。備案的施工合同、專業(yè)分包合同和勞務分包合同作為確定雙方當事人權(quán)力義務關系的最終依據(jù)。
經(jīng)雙方同意補充、變更、解除施工合同、專業(yè)分包合同、勞務分包合同的，應當按照本細則規(guī)定備案。
四、對合同簽訂內(nèi)容的有關要求
�。ㄒ唬┦┕ず贤炗唭�(nèi)容應符合以下要求：
1、建設單位不得將工程肢解發(fā)包；
2、合同價款應與中標價一致；
3、全部使用國有資金投資或部分國有資金投資為主的大中型建設工程，必須執(zhí)行工程量清單計價；
4、關于工程價款的約定應符合《xxx建設工程造價計價管理辦法》的規(guī)定：建設工程造價計價采用工程量清單計價或定額計價方式，一個工程項目不能同時使用兩種計價方式，不得采取“一口價”或“平米造價”方式確定工程價款；
5、應明確預付工程款為工程造價的25%~30%，及明確的預付款抵扣方式；
6、工程進度款的支付方式應明確根據(jù)每月確定的合格工程計量結(jié)果，應明確工程進度款為工程價款80%~90%。
7、應有明確的針對工程施工中發(fā)生變更時的工程價款的調(diào)整方法、索賠方式、時限要求和支付方式；
8、采用固定價格的，應明確包含的風險范圍、風險系數(shù)（或風險金額）及風險范圍以外合同價款的調(diào)整方法；
9、采用定額計價的，有關費率應明確約定并應符合有關規(guī)定，不得低于下限；
10、應明確工程竣工結(jié)算價款的支付方式、數(shù)額；應明確建設單位在接到竣工結(jié)算文件之日起50日內(nèi)完成竣工結(jié)算工作，并按照施工合同的約定支付全部工程款項；
11、對于工期提前或延誤應有明確的獎懲約定，應符合公平公正、對等原則；
12、實行履約擔保的，應明確履約擔保的數(shù)額，一般不低于工程造價的10%，政府投資工程應實行履約擔保；
13、采用可調(diào)價格的，應明確約定各種可調(diào)因素及材料價差的調(diào)整方法；
14、爭議的解決方式，可先由有管轄權(quán)的建設行政主管部門調(diào)解，也可選擇仲裁或提起訴訟中的一種解決方式解決，并應明確約定調(diào)解的建設行政主管部門；
15、對工程質(zhì)量保修期限應符合《建筑工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定：屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期；電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年；應明確保證金的`數(shù)額，一般為工程造價的5%；應明確保證金的返還時限，保修期限一般為六個月、十二個月或二十四個月；
16、安全有關條款應在補充條款中約定，并明確以下事項：
⑴應明確約定安全生產(chǎn)費，并不得低于有關標準；
⑵應明確施工單位應將安全生產(chǎn)費用于施工安全防護用具及設施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產(chǎn)條件的改善安全費用，不挪作他用；
⑶應明確施工單位根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應的安全施工措施；
⑷應明確安全生產(chǎn)費用確定后，建設單位應當按照施工合同撥款約定將安全生產(chǎn)費用單獨劃撥到施工單位的安全生產(chǎn)費用專項資金帳戶；
17、應明確工程是否允許分包，如允許分包應在合同中明確分包的單位及所承攬的分包工程；
18、農(nóng)民工工資支付條款應在補充條款中約定，在合同中應明確以下事項：
�、艑嵭修r(nóng)民工工資月結(jié)季清制度。建筑業(yè)企業(yè)應與勞動者簽訂勞動合同，使用全省統(tǒng)一的勞動合同文本并到勞動保障行政部門備案。建筑業(yè)承包企業(yè)應至少每月向勞動者支付一次工資，每季度末結(jié)清農(nóng)民工剩余應得的工資，不得以工程款未結(jié)算、工程質(zhì)量糾紛等理由拖欠農(nóng)民工工資。農(nóng)民工工資支付標準不得低于本市最低工資標準。
⑵實行農(nóng)民工工資發(fā)放監(jiān)督制度。各級勞動保障行政部門應對所轄區(qū)域內(nèi)建設工程的農(nóng)民工工資發(fā)放情況進行監(jiān)督�？偝邪髽I(yè)、勞務分包企業(yè)必須將工資直接發(fā)放到農(nóng)民工本人。每月建筑業(yè)承包企業(yè)應將農(nóng)民工本人簽字的工資支付表上報至勞動保障行政部門，工資支付表應由建設單位、總承包企業(yè)審核確認后簽章。
�、菍嵭邢劝l(fā)工資后結(jié)算制度。建設單位在編制概算時應測算人工費所占比例，測算比例一般不低于工程價款的10%。支付工程進度款時，建設單位按比例暫扣相應的人工費，專款專用，待監(jiān)督上月農(nóng)民工工資已足額支付后撥付。在完成竣工結(jié)算審核后，經(jīng)確認無拖欠農(nóng)民工工資后撥付其剩余工程款。
�。ǘ⿲I(yè)分包合同簽訂內(nèi)容參照施工合同
（三）勞務分包合同簽訂內(nèi)容應符合以下要求：
1、勞務分包施工單位應具有相應的資質(zhì)；
2、應明確勞務報酬的結(jié)算、支付方式、數(shù)額、時限；
3、應明確違約責任的約定；
4、爭議的解決方式，可先由有管轄權(quán)的建設行政主管部門調(diào)解，也可選擇仲裁或提起訴訟中的一種解決方式解決；
5、應明確質(zhì)量缺陷的鑒定部門及解決方法；
6、農(nóng)民工工資支付參照施工合同有關要求。
五、備案合同應提供的資料
�。ㄒ唬┦┕ず贤瑐浒笗r，應提供以下資料：
1、招標投標的工程，中標通知書、招標文件、投標文件；
2、工程定額測定費已足額上繳；
3、不招標的工程，承包方的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照，發(fā)包方的相應證件；
4、不招標的工程，工程量清單和報價單或預算書；
5、擔保合同；
6、建設單位不同意分包的或施工單位不進行勞務分包的工程，施工單位應出示勞動合同并辦理養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷等社會保險。
（二）專業(yè)分包合同備案時，應提供以下資料：
1、建設單位同意分包的書面材料；
2、工程量清單和報價單或預算書。
3、合同雙方資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照；
4、施工合同；
5、工程質(zhì)量保修書；
6、專業(yè)分包施工單位不進行勞務分包的，應出示勞動合同并辦理養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷等社會保險。
�。ㄈ﹦趧辗职贤瑐浒笗r，應提供以下資料：
1、雙方的資質(zhì)證書；
2、雙方營業(yè)執(zhí)照；
3、施工合同或?qū)I(yè)分包合同。
六、招標文件中應明確的合同事項
�。ㄒ唬┕こ填A付款的比例和撥付時間；
�。ǘ┕こ踢M度款的撥付計劃及計算方法；
（三）結(jié)算款的撥付時間和結(jié)算方式；
�。ㄋ模┧髻r的程序；
�。ㄎ澹┻`約責任；
�。┵|(zhì)量保證金扣除比例與年限；
�。ㄆ撸┞募s擔保；
以上條款應符合本實施細則的有關規(guī)定。
七、受理與備案
1、建設行政主管部門受理合同備案后，辦結(jié)時限為5日；
2、建設行政主管部門須在備案合同上加蓋公章及騎縫章；
3、備案合同由建設行政主管部門存檔保管3年；
4、對于已備案合同，合同當事人及有權(quán)部門可以查詢，查詢時應提交相應資料。其他情況不予受理；
5、建設、施工單位是否及時備案合同將記入信用檔案。
八、監(jiān)督管理
�。ㄒ唬⿲ㄔO或施工單位有下列情形的，由建設行政主管部門根據(jù)《xxx建筑市場管理條例》和《xxx建設工程造價管理規(guī)定》的有關規(guī)定對責任單位進行處罰。
1、建設單位、施工單位在招投標與結(jié)算中不執(zhí)行有關計價依據(jù)的；
2、建設單位不按有關規(guī)定支付預付工程款和工程進度款的；
3、建設單位未按時限完成竣工結(jié)算工作，且未按照施工合同約定支付工程款項的；
4、有建筑業(yè)總承包、專業(yè)承包企業(yè)直接雇用農(nóng)民工，不簽訂勞動合同，或只簽訂勞動合同不辦理養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷保險，或只與“包工頭”簽訂勞動合同等違法分包行為的。
（二）有下列情形之一的，不予辦理合同備案：
1、簽訂合同的主體不合法；
2、應當實行招投標的工程未招標的；
3、施工合同內(nèi)容與招標文件內(nèi)容相背離的；
4、提供的備案資料不全的；
5、不符合合同簽訂內(nèi)容有關要求的；
6、其他違反法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的。
建設工程施工合同 篇12
發(fā)包方：
承包人：
根據(jù)《合同法》、《建筑法》以及相關法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，為雙方嚴格遵守承諾協(xié)議特訂立本合同：
一、工程概況：
二、工程承包范圍：承包人包工不包料，原材料由承包人提供預算，發(fā)包人組織購進，承包人負責承擔舊房折除、場地清理，全部建筑工程施工安裝項目，經(jīng)雙方協(xié)商，二層樓上不做樓梯間，不蓋預制板，只做瓦屋面。承包人必須按施工要求備齊所有施工機械設備、模板、腳手架等，以及施工所需的人勞安全防護設備等。
三、施工日期，定于7月 日開工至9月 日竣工，施工期為90天。
四、施工安全和質(zhì)量要求：承包人必須嚴格按建筑安全施工規(guī)范施工，要認真做好施工人員的`安全防護工作，如在施工中出現(xiàn)人傷事故由承包人承擔全部責任和損失。如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題由承包人承擔全部返工賠料損失。
五、工程承包總額為 元，包括所有工程項目承包款和承包建房工程應繳納的各項稅費。工程款按施工進度分期支付。
�、僬叟f房及新建房基礎完工后付 元；
�、谝粚由w板交縫后付 元；
③瓦屋面全部完工后付 元；
�、苁覂�(nèi)外粉刷及外墻面、柱貼磚，廚房、衛(wèi)生間部分墻面、水池、灶臺、臺板貼瓷磚；室外內(nèi)水泥粉刷及臺階、室內(nèi)水泥地坪抹光，下水道等全部工程項目完工，經(jīng)發(fā)包方驗收合格后，一月內(nèi)付清工程款。
六、施工前，承包人應按發(fā)包方提供的平面示意圖及現(xiàn)場地基和周邊房屋的情況確定基礎及施工方案，并認真負責的編制材料分批進場的計劃及日期，以便發(fā)包方有充足的時間做準備，如發(fā)現(xiàn)示意圖紙有誤應在施工前及時與發(fā)包方協(xié)商，妥善解決。
七、發(fā)包方不能按期支付工程款，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r的1%為違約金； 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r的1%為違約金；
八、合同訂立時間20xx年 月 日，合同訂立地點：
九、本合同未盡事宜，經(jīng)發(fā)包方與承包人協(xié)商解決，本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份為憑，簽字生效。
發(fā)包方：
承包方：
20xx年xx月xx日
建設工程施工合同 篇13
發(fā)包人(全稱)：________________(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：________________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方進行____開元小區(qū)項目室外市政管網(wǎng)工程施工，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，并結(jié)合本工程具體，經(jīng)甲乙雙方洽商達成如下協(xié)議，雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：____開元小區(qū)項目室外市政管網(wǎng)工程
2、工程地點：____市新城區(qū)
3、工程范圍：設計圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容(若圖紙變更必須經(jīng)經(jīng)甲方確認)。
4、本工程承包方式為包工包料、包質(zhì)量、包安全，包驗收以及所有相關主管部門報批手續(xù)。
5、工程施工主要內(nèi)容：鋼筋砼檢查井3座、直埋管道段土方工程、管道安裝等設計圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容。
二、工期
1、工程工期：乙方完成報批手續(xù)后進場施工，于20____年9月10日前開工，工期65天(因甲方原因?qū)е聼o法正常施工或驗收，工期相應順延)。
2、乙方完工后通知甲方驗收，甲方接到乙方通知后，5天內(nèi)組織相關部門進行驗收，并提供書面的'驗收報告。
三、工程質(zhì)量
1、乙方應嚴格遵守國家及地方的有關標準及規(guī)范，按照施工圖紙設計要求精心組織施工，工程質(zhì)量應達國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗評定標準規(guī)定。
2、本工程質(zhì)量達到合格。
四、合同價款及支付方式
1、本工程合同包干總造價為人民幣____________元整(小寫：________元)�？們r款含材料費、輔材費、運輸費、安裝費、機械費、管理費、稅金等一切工程施工、驗收等過程所發(fā)生的費用。無論如何，乙方均不(包括數(shù)量以及漏項)向甲方提出，24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況，甲、乙雙方應及時協(xié)商解決。
2、本合同履行過程中根據(jù)合同發(fā)生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書以及補充合同等書面形式資料均應作為合同條款補充內(nèi)容以組成部份，與合同條款具有同等法律效力。本合同書經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章后生效。保修期滿后并結(jié)清尾款后失效。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：(公章)
____年____月____日
建設工程施工合同 篇14
發(fā)包人：_________________(全稱)
承包人：_________________(全稱)
依照有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_________________
工程地點：_________________
工程內(nèi)容：_________________
資金來源：_________________
二、工程承包范圍
承包范圍：_________________智能家居設備、安裝、綜合弱電布線等全部包工包料
三、合同工期
開工日期：_________________
竣工日期：_________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)________天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：_________________國家驗收規(guī)范合格標準
五、合同價款
金額(大寫)：_________________)￥：_________________(每平方米總價___元)元
六、組成合同的.文件
組成本合同的文件包括：_________________
1、本合同協(xié)議書
2、本合同通用條款
3、本合同專用條款
4、標準、規(guī)范及有關技術文件
5、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效
合同訂立時間：_________________
合同訂立地點：_________________
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章)
住所：_________________住所：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：_________________
開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________
帳號：_________________帳號：_________________
郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________
【建設工程施工合同】相關文章：
建設工程施工合同06-13
建設工程施工合同[必備]07-12
【優(yōu)選】建設工程施工合同07-10
建設工程施工合同[精]07-10
【推薦】建設工程施工合同07-01
【精】建設工程施工合同06-29
建設工程施工合同【熱門】07-02
【熱】建設工程施工合同07-02
建設工程施工合同【優(yōu)選】07-14