- 相關(guān)推薦
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？以下是小編為大家整理的建筑工程施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方：
承包方：
為了順利地保質(zhì)、保量地完成施工任務(wù)，本著平等、自愿、互惠、互利的原則，依據(jù)《建設(shè)法》《民法典》等相關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容：XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式：實行包人工、材料、機械設(shè)備和工用具、包安全文明施工。
三、質(zhì)量要求：基礎(chǔ)預(yù)埋鐵件，由乙方負(fù)責(zé)；立柱用直徑100，壁厚1.5，圓管； 檁條長4米，最小頭不小于60;頂板用30的'隔熱板，0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板，窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價：185元㎡，以滴水面積收方準(zhǔn)。
五、付款方式：屋架搭建完工后付工程總造價的50%，即萬元；總工程完工后付清全部工程款項。
六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方執(zhí)一份，協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后生效，具有同等的法律效力。 未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
年 月 日
建筑工程施工合同2
發(fā)包方：
承包方：
甲方現(xiàn)將武勝香江豪庭工程基礎(chǔ)土石方分項工程人工勞務(wù)承包給乙方，根據(jù)甲乙雙方多次共同協(xié)商，在平等一致的基礎(chǔ)上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執(zhí)行。
第一條：工程概況：
1、工程名稱：武勝香江豪庭
2、工程地點：武勝縣城祥升大道。
第二條：承包范圍：
發(fā)包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭車庫工程基礎(chǔ)土石方分項工程基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ)、部分外運土石方、內(nèi)轉(zhuǎn)土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內(nèi)容。
第三條：工期：
(一)開工日期： 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
(二)竣工日期： 年 月 日(根據(jù)甲方的工期要求)。
第四條：工程價款：
1分部分項工程單價如下：
(1)獨立基礎(chǔ)：基礎(chǔ)土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))、砂巖200元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))。
(2)人工挖孔樁：土方90.00元/m3，頁巖140.00元/m3，板石(需要水鉆施工)280.00元/m3，土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內(nèi)材料轉(zhuǎn)運費及清除垃圾轉(zhuǎn)運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內(nèi)容：
(1)人工開挖場內(nèi)土方及建筑垃圾。
(2)人工開鑿場內(nèi)石方并滿足現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉(zhuǎn)運到甲方指定地點。
(4)場內(nèi)排水工作。
(5)施工用腳手架的搭拆。
(6)完成該單項工序所需的各種設(shè)備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。
(7)完成該分項工序的安全責(zé)任及相應(yīng)的'安全勞保用品費用。
(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應(yīng)做的工作
3、零星簽證計時工60.00元/工日。
4、室內(nèi)取土夯實、回填 元/ m(含取土、運土、分層回填、夯實)。
5、算工程量。
第五條：施工技術(shù)要求：
(一)、基礎(chǔ)土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術(shù)交底，并以書面形式由乙方代表簽證。
(二)、乙方代表必須指揮工人嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底和施工規(guī)范嚴(yán)格施工。
(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。
第六條：雙方責(zé)任及工作：
(二)、甲方工作：
1、為施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系。
2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導(dǎo)乙方施工，并對質(zhì)量安全工作進行質(zhì)量監(jiān)督檢查。
(二)、乙方工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行合同中對工程工期、質(zhì)量安全的要求，服從施工員及現(xiàn)場管理人員的安排，嚴(yán)格按照施工圖、交底記要和國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工。
2、加強對工人的管理，教育工人遵紀(jì)守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴(yán)格要求工人按照建筑工人安全技術(shù)操作規(guī)程進行施工作業(yè)，做好自檢工作。
3、組織工人文明施工，加強施工現(xiàn)場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。
第七條：工程質(zhì)量驗收
1、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。
2、因乙方造成的質(zhì)量問題而返工，由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任并承擔(dān)其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質(zhì)量進度，甲方有權(quán)單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結(jié)算給乙方，并清退出場。
第八條：人工費支付
本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條：安全責(zé)任：
在分項工程單價中10%作為安全設(shè)施費和管理費。另簽定安全責(zé)任書，具有同等法律效力。
第十條：其他約定：
1、合同期內(nèi)乙方借故中途停工或退場，甲方有權(quán)拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)支付。并同時承擔(dān)給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經(jīng)濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設(shè)備在施工期間應(yīng)對設(shè)備進行維修保養(yǎng)。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴(yán)禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權(quán)單方終止合同，所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結(jié)算給乙方，并清退出場。
4、乙方如因工人素質(zhì)低、技術(shù)差等原因達不到質(zhì)量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀(jì)行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)。
5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應(yīng)照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款20__元以上。
第十一條 其它：
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
2、未盡事宜，由雙方協(xié)商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執(zhí)行。
3、本合同一式叁份，甲方執(zhí)倆份，乙方執(zhí)壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結(jié)清尾款，自然失效，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同3
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方為了發(fā)展村級公益事業(yè)，加快村級環(huán)境面貌提升進度，計劃通過一事一議項目硬化村內(nèi)道路。本著雙方自愿、友好合作的`前提、并經(jīng)村民代表會議表決通過，甲乙雙方達成協(xié)議如下：
一、施工范圍：________村村內(nèi)主街道硬化________米，路寬________米，合計________平米;水泥厚度________厘米。
二、完工及驗收日期：合同簽訂之日起________個月內(nèi)完工，完工后________個工作日內(nèi)由甲方按合同約定進行驗收。
三、合同金額：承包總價款_______________元、款計(大寫)_______________。
四、付款方式：完工后________日內(nèi)由甲方負(fù)責(zé)驗收，驗收合格后立即清算工程款;本著互相尊重的原則，甲方在經(jīng)濟條件充裕的情況下可提前支付乙方部分工程款，待工程完結(jié)后出示相關(guān)付款手續(xù)辦理工程款結(jié)清事項。
五、權(quán)利和義務(wù)：甲方有義務(wù)為乙方施工提供便利，并解決可能出現(xiàn)的村民糾紛，如乙方正常施工遭受村民攔阻，且甲方未盡調(diào)解義務(wù)造成的施工延期，乙方不負(fù)擔(dān)任何賠償責(zé)任，并有權(quán)力向甲方追討誤工費用。
六、違約責(zé)任：乙方如果無正當(dāng)理由超期完工，每天支付________元賠償金;乙方超期________個月或因工程質(zhì)量問題達不到甲方驗收標(biāo)準(zhǔn)視同違約甲方不負(fù)擔(dān)任何施工費用。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起立即生效!
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同4
甲方：
乙方：
承包工種：
經(jīng)雙方達成協(xié)議將樓架搭設(shè)拆除分享承包給乙方，根據(jù)《建筑法》本著雙方的利益和權(quán)力，特制定以下條款：
一、承包工程內(nèi)容：內(nèi)外架體搭設(shè)所用材料裝卸和文明施工。
二、承包工期：從____年__月__日至____年__月__日，如天氣自然災(zāi)害工期順延。
三、承包價格：價格按建筑面積每㎡元。
四、付款方式。
根據(jù)施工進度每月?lián)芨兑曳饺斯すべY，工程完工后，結(jié)算付清。
五、甲方責(zé)任。
為了工程進度和質(zhì)量，甲方為乙方提供架體所須材料，乙方需用材料必須前兩天向甲方提供料單，甲方供應(yīng)，積極配合乙方施工，如按工程進度計劃提前完成，根據(jù)情況進行獎勵，如造成停工損失，甲方承擔(dān)。
六、乙方責(zé)任
(1)乙方施工人員進入工地，必須遵守工地各項制度，
按國家制定的規(guī)范要求和技術(shù)交底進行施工，聽從工地地統(tǒng)一指揮，對工地任何機械要愛護，不準(zhǔn)工人私自挪用工地財務(wù)。
(2)乙方搭設(shè)架體必須按規(guī)范要求進行搭設(shè)，必須跟隨所有工種所需要架體的'搭設(shè)，確保所搭設(shè)架體的安全。如發(fā)生事故或打架斗毆，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重進行罰款，必須跟隨所有工種，架體搭設(shè)的需求，如拖延或不聽從的造成損失由乙方承擔(dān)。
(3)工地制定和安全：乙方使用機械和工具，甲方一次性交付使用。如人為因素造成損失，照價賠償。不得私自挪用工地財務(wù)，如情節(jié)嚴(yán)重，交公安部門處罰。施工現(xiàn)場機械、臨時用電不得私自操作，如造成人身事故，甲方不承認(rèn)任何責(zé)任。非操作不得進入。工人進入現(xiàn)場，必須佩帶安全帽。遵守各項安全制度，并對工人進行崗前教育和崗前交底。
七、補充協(xié)議( )
八、本共同甲乙雙方各一份，希望雙方履行合同。如有一方違約，將承擔(dān)一切金濟損失。本共同經(jīng)過結(jié)算后終止。
甲方：聯(lián)系反式：
乙方：聯(lián)系方式
____年__月__日
建筑工程施工合同5
甲方：________________
乙方：________________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》以及相關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本工程具體情況，甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況。
1、工程名稱：哈XX第18合同段。
2、建設(shè)單位：哈XX建設(shè)管理辦公室
3、工程地點：烏拉特前旗西XX
4、工程內(nèi)容：橋梁（下述樁號的橋梁設(shè)計施工圖紙所包括的所有工程細(xì)目，以及施工過程中變更增加的項目）
5、施工樁號：878618，880785，878395，879511，879909，880284
6、開、竣工日期及要求：
開工日期：________年____月____日。竣工日期：________年____月____日。具體為：________年度完成樁基礎(chǔ)，預(yù)應(yīng)力空心板形成生產(chǎn)能力，________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害（含地質(zhì)變化），工期順延。
7、乙方開工時必須進夠不少于臺鉆機，其它配套設(shè)備、人員、均應(yīng)滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進度及質(zhì)量方面的要求，甲方有權(quán)清退出場。
8、工程質(zhì)量等級：優(yōu)良。
9、工期損失金：因乙方自身原因造成的工期損失，每拖延一天罰款
第二條：工程承包方式及結(jié)算方法。
1、本工程一律不設(shè)預(yù)付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程，均采用甲乙雙方協(xié)商的單價按乙方實際完成的工作量進行計價結(jié)算。該單價均已包括了為實施和完成該工程所需的勞務(wù)、材料、機械、試驗、臨時設(shè)施費、預(yù)制場，工棚等的臨時征地費，工程臨時用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費用，人員設(shè)備調(diào)遣費用、安裝、缺陷修復(fù)、管理、保險，個人所得稅、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險，由乙方自負(fù)盈虧。
3、乙方所承包施工的工程，在未得到監(jiān)理單位及建設(shè)單位計量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后的綜合單價見附表。合同簽訂后，甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價。
5、工程變更部分的單價，如合同中有的，套用合同清單單價，如超出合同清單之外的，按甲乙雙方共同協(xié)商的單價。
6、工程量清單是合同的組成部分，清單數(shù)量為暫定工程數(shù)量，業(yè)主對工程數(shù)量的增減不減除乙方的合同義務(wù)，即不能作為乙方降低驗收標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整單價的依據(jù)，也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過程中，乙方施工機械車輛所需油料，在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業(yè)主對甲方的有關(guān)工期、質(zhì)量、進度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條：工程計量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次，計量款的支付時間按甲方與建設(shè)單位簽訂的'施工合同中相應(yīng)條款執(zhí)行。但因建設(shè)單位延期支付計量款，甲方作相應(yīng)延期。
2、業(yè)主計量款只能付至甲方專用帳戶上，乙方可在甲方帳戶內(nèi)開設(shè)內(nèi)部分戶。甲方支付乙方計量款時，要求乙方提供帳號，支付時采用轉(zhuǎn)帳的方式進行支付。
3、乙方必須派專人辦理計量款的支付手續(xù)，并提供其身份證復(fù)印件給甲方財務(wù)部備案。否則，甲方有權(quán)拒絕支付。
4、乙方申請的計量項目及工程數(shù)量，必須符合業(yè)主要求的手續(xù)，即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達到驗收標(biāo)準(zhǔn)后，按技術(shù)規(guī)范中符合計量規(guī)則要求的工程數(shù)量據(jù)實計量。
5、甲方支付乙方計量款時，以乙方實際完成工程量的80%進行支付，并且要求乙方已完工程在質(zhì)量、安全及文明施工方面，必須得到項目部、監(jiān)理工程師及業(yè)主的認(rèn)可。否則，因乙方工程質(zhì)量、安全及文明施工不符合要求時，甲方有權(quán)拒絕支付乙方該月的計量款。
6、甲方撥付進度款時，予留20%作為工程質(zhì)量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經(jīng)項目部、監(jiān)理及業(yè)主驗收并發(fā)放竣工驗收證書，，支付至乙方實際完成工程量的95%，余下5%作為工程質(zhì)量保留金，保留金的期限以業(yè)主規(guī)定為準(zhǔn)。
7、保修期間發(fā)生的缺陷修復(fù)及費用，由乙方承擔(dān)，如委托甲方修復(fù)，修復(fù)費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金，扣除乙方承擔(dān)的工程缺陷修復(fù)費用后，將余額返還給乙方。
8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。
第四條雙方職責(zé)甲方職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)對乙方承包工程的技術(shù)交底、圖紙會審工作，并協(xié)助乙方解決工程施工中的技術(shù)問題。
2、乙方施工的工程質(zhì)量，安全工作按照國家施工驗收規(guī)范，質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)，安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量、安全的規(guī)定進行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查，協(xié)助乙方處理好質(zhì)量安全事故。
3、甲方有權(quán)按照公司內(nèi)部的管理制度對乙方施工作業(yè)進行定期或不定期的質(zhì)量、安全，文明施工，勞資等方面的檢查并進行評定。根據(jù)評定結(jié)果進行獎、罰，對乙方達不到合同約定或甲方要求的，甲方在第二次警告后仍無改進者，甲方有權(quán)自行安排人員整改，其費用由乙方負(fù)責(zé)。
4、甲方有權(quán)對乙方財務(wù)實行監(jiān)督、審查，制止不合理的財務(wù)開支，以確保工程款專款專用。
5、乙方承包工程的質(zhì)量，進度不能滿足甲方與建設(shè)單位簽訂的總承包合同要求時，甲方有權(quán)對乙方承包的工程量進行調(diào)整，并要求乙方對已完工程不合格部分進行整改，費用由乙方負(fù)責(zé)。
6、由于乙方施工質(zhì)量達不到甲方要求，質(zhì)量低劣且在整改期限內(nèi)無明顯改觀，甲方有權(quán)終止本合同，另選施工隊伍，乙方應(yīng)立即退場并無權(quán)要求支付任何附加費。
乙方職責(zé)：
1、乙方按照自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧的原則合法經(jīng)營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務(wù)監(jiān)督。
2、乙方進場7天內(nèi)，應(yīng)向甲方提交一份詳細(xì)的施工進度表
甲方：___________
乙方：___________
日期：___________
建設(shè)單位（以下簡稱甲方）_________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
拆遷戶（以下簡稱乙方）____________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
根據(jù)________建筑安裝工程的建設(shè)需要，經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準(zhǔn)，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保證拆遷工作的順利進行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有________結(jié)構(gòu)的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明自住的數(shù)量為準(zhǔn)；租住公房以承租數(shù)量為準(zhǔn)，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準(zhǔn)），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應(yīng)付給乙方拆除費）甲方負(fù)責(zé)于________年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應(yīng)的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在____市規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)的地區(qū)內(nèi)進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應(yīng)適當(dāng)壓縮，但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償；乙方原住房嚴(yán)重?fù)頂D不便的，應(yīng)按其家庭人口情況給予適當(dāng)照顧）
第二條乙方應(yīng)于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房（或乙方自找的周轉(zhuǎn)房），甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助：
1、乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補助________元；
2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；
3、乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽同意____作為乙方代表人，授權(quán)他（她）在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負(fù)責(zé)任。
第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用。逾期____日，應(yīng)按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應(yīng)的投資、材料和遷建用地，每逾期____日，應(yīng)向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應(yīng)向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)。乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的。由甲方申請當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應(yīng)向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴，乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________。
本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)管理部門調(diào)解，調(diào)解不成的，可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產(chǎn)管理局、____銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設(shè)（甲方）____________（公章）
拆遷戶（乙方）____________（公章）
代表人：____________
代表人：____________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同6
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的'工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同7
發(fā)包方：____________
承包方：____________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲方將賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設(shè)項目施工發(fā)包給乙方，由乙方負(fù)責(zé)承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)協(xié)商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設(shè)項目
1、路基長5公里，路面寬3、5米，總計整修面積17500平方米，中標(biāo)價3萬元。
2、路面長5公里，路面沙化寬3、5米，厚15厘米，總計沙化面積17500平方米，中標(biāo)價12萬元。
3、鋪設(shè)涵洞4道，涵洞深3、5米，中標(biāo)價2萬元。
工程內(nèi)容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。
二、工程承包范圍
承包范圍：施工設(shè)計全部內(nèi)容。
三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計（大寫）：____________（人民幣）￥：____________萬元。
工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質(zhì)量保證金，工程竣工無質(zhì)量缺陷后付給乙方。
四、雙方的權(quán)利義務(wù)：
1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術(shù)規(guī)范的要求施工，乙方確保質(zhì)量達到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起3日內(nèi)開工。
3、甲方對乙方的施工有監(jiān)督管理權(quán)，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格后，方可進行下一工序的施工。
4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得更換項目經(jīng)理，否則，甲方有權(quán)終止合同。
5、乙方不得將工程項目轉(zhuǎn)包，未經(jīng)甲方同意不得分包。否則一經(jīng)查實，甲方有權(quán)終止合同，同時不承擔(dān)任何由此引發(fā)的法律責(zé)任。
6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現(xiàn)工傷等安全事故，由乙方負(fù)責(zé)。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產(chǎn)或人身造成損害的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7、甲方負(fù)責(zé)施工過程周邊糾紛的協(xié)調(diào)處理。
8、施工所需繳納的.各種稅費由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任：
1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元/天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質(zhì)量進行驗收不合格，需要返工、修復(fù)的，則乙方無條件返工、修復(fù)，直到達到要求的標(biāo)準(zhǔn)，其損失由乙方自負(fù)。
4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方的損失。若工程質(zhì)量達不到標(biāo)準(zhǔn)，需要返工、修復(fù)，而乙方不予返工、修復(fù)的，則甲方有權(quán)終止合同，解除承包關(guān)系，乙方的投入損失自負(fù)，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、合同工期：
開工日期：____________年____________月____________日
竣工日期：____________年____________月____________日
合同工期總?cè)諝v天數(shù)____________天。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：____________（簽名）
承包人：____________（簽名）
合同訂立時間：____________年____________月____________日
合同訂立地點：____________
建筑工程施工合同8
甲方：_______
乙方：_______
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
一、勞務(wù)合同期限
第一條、本合同勞務(wù)期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工作內(nèi)容
第二條、甲方同意根據(jù)乙方工作需要，派遣人員_____名擔(dān)任__________工作。
第三條、甲方所派遣人員應(yīng)遵守乙方依法制定的規(guī)章制度，服從乙方管理。
三、勞務(wù)保護和勞務(wù)條件
第四條、乙方負(fù)責(zé)對甲方進行職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞務(wù)安全、勞務(wù)紀(jì)律和甲方規(guī)章制度的教育。
第五條、乙方承擔(dān)甲方派遣人員（本市外）入店車費，負(fù)責(zé)工作期間住宿。
四、勞務(wù)報酬
第六條、乙方每月______日以人民幣形式支付甲方所派遣人員工資月____________元。
第七條、有下列情形之一的，甲乙雙方應(yīng)變更勞務(wù)合同并及時辦變更合同手續(xù)：
1、甲乙雙方協(xié)商一致的；
2、立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的。
五、當(dāng)事人約定的其他內(nèi)容
第八條、乙方同意付甲方準(zhǔn)備金（月總工資的20%）______元，準(zhǔn)備金由乙方提供派遣計劃的同時交付，準(zhǔn)備金計入首月工資內(nèi)。
第九條、甲方所派遣人員有下列情形之一，乙方可以解除本合同：
1、在試用期間被證明不符合錄用條件的；
2、嚴(yán)重違反勞務(wù)紀(jì)律和規(guī)章制度的.；
3、嚴(yán)重失職、營私舞弊，對乙方利益造成重大損害的；
4、被依法追究刑事責(zé)任的。
第十條、雙方解除合同應(yīng)提前30天通知對方、雙方當(dāng)事人在合同期滿30日內(nèi)可向?qū)Ψ嚼m(xù)訂合同。
六、違約責(zé)任
第十一條、甲乙雙方必須嚴(yán)格履行勞務(wù)合同，除遇有特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致不能履行勞務(wù)合同的有關(guān)內(nèi)容外，任何一方違反合同給對方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)根據(jù)其后果和責(zé)任大小，給對方賠償經(jīng)濟損失。賠償金額按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H情況確定。
七、勞務(wù)爭議處理及其它
第十二條、雙方因履行本合同發(fā)生爭議，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自勞務(wù)爭議發(fā)生之日起，60日內(nèi)向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當(dāng)事人一方也可以直接向____勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
第十三條、本合同未盡事宜或與今后國家、市人民政府有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條、本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方：_______
乙方：_______
代表人（簽字）：_______
代表人（簽字）：_______
身份證號碼：_______
身份證號碼：_______
_________年________月_______日
_________年________月_______日
建筑工程施工合同9
(GF——1999——0201)
合同編號： 字 號
中華人民共和國建設(shè)部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準(zhǔn)文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
五、合同價款
金額(大寫)： 元(人民幣)
￥： 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人：(公章) 承包人：(公章)
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
合同訂立時間： 年月 日
合同訂立地點：
建筑工程施工合同10
發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標(biāo)準(zhǔn)的按單價_安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。
4、費用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。
第六條 獎懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的'，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其它相關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方就乙方承接甲方發(fā)包的太陽通用機械有限公司門衛(wèi)室外墻保溫工程施工的有關(guān)事宜協(xié)商一致，同意按下列條款簽訂本合同，甲乙雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容及范圍：
太陽通用機械有限公司門衛(wèi)室外墻保溫工程，根據(jù)外墻保溫工程技術(shù)規(guī)程及驗收標(biāo)準(zhǔn)，保溫工程含基層外膠粘劑。粘貼50MM厚巖棉板、玻纖網(wǎng)格布、抗裂抹面膠漿、加固錨栓（120MM長，每平方米不少子7個）并含人工、機械，垂直運輸、水平運輸及安全文明施工措施等。
二、工程地址：龍盛路與珠峰路交匯
三、承包方式：包工包料，包檢測，包稅。
四、材料標(biāo)準(zhǔn)：
1、巖棉板要求使用威海博盛牌，50mn表觀密度為140kg/m3，供應(yīng)商應(yīng)提供書面證明和產(chǎn)品出廠合格證。
2、粘結(jié)砂漿、抹面砂漿使用基舜牌（1500/元噸），承包方應(yīng)提供生產(chǎn)廠家產(chǎn)品合格證，出廠日期及編號，使用期限、主要成分、適用范圍及使用說明書。每平方米不少于13kg。
3、玻璃網(wǎng)格布要求単位面積質(zhì)量≥ 160g/m2，使用外墻保溫專用耐堿玻纖網(wǎng)格布。
4、錨栓采用熱鍍鋅金屬螺釘（天字牌）。塑料膨脹管采用聚酰胺的。各種材料生產(chǎn)廠家應(yīng)提供具有法定資格的產(chǎn)品檢測報告副本原件。
5、所有材料進場均應(yīng)由監(jiān)理方和建設(shè)方進行見證取樣，進行復(fù)檢和稱重達標(biāo)后使用，否則禁止使用。
五、工期：
自滿足條件起，15個工作日完成（以工程部下發(fā)的開工令為準(zhǔn)）。乙方在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成施工任務(wù)，保證與工程進度同步，不影響其它工種作業(yè)。如乙方未按照合同工期完成，每拖一天罰款1000。00元。
六、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1、乙方嚴(yán)格按照山東省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計《外墻外保溫構(gòu)造》施工。并達到中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》（JGJI44—20——）驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方工程的基面應(yīng)達到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300—20——和《建筑裝飾裝修質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50210—20——的規(guī)定。
七、合同價款：
以實際發(fā)生數(shù)量乘以單價巖棉外墻保溫每平方米110。00元、大理石貼面巖棉外墻保溫每平方米100。00元。
八、付款方式：'
材料進場后，自施工之日起7日內(nèi)付總價款20%作為預(yù)付款，外墻外保溫工程完工并經(jīng)驗收合格后再支付實際發(fā)生總工程量的50%的工程款。工程驗收后乙方將全部資科齊全報到甲方后，雙方結(jié)算工程價款付至結(jié)算款的'95%，余5%為質(zhì)保金，驗收合格滿3年工程無質(zhì)量問題（無息）一次付清。
九、約定項目：
1、外墻外保溫工程承包給乙方，甲方為乙方提供材料堆放場地、水源、電源，并配合乙方與施工單位搞好協(xié)調(diào)，所發(fā)生的水電費用等由乙方承擔(dān)。
2、乙方施工前向甲方監(jiān)理上交施工組織設(shè)計，批準(zhǔn)后方可施工，所有進場材料須提供合格證、檢驗報告、并按要求送檢（送檢費由乙方承擔(dān)），整理報檢資料，按規(guī)定工程竣工后整理三套完整的資料存檔，對于不合格或不經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可的材料不得使用。保證驗收合格。
3、乙方人員進場必須有負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的項目經(jīng)理（隊長）一名與專職或兼職安全一名，負(fù)責(zé)與甲方結(jié)合與協(xié)調(diào)工作。甲方將派專門人員負(fù)責(zé)與乙方聯(lián)系、指揮和驗收工作。
4、乙方人員進場必須服從甲方管理，遵守各項制度，如有違反《項目部管理制度》愿意接受罰款。因乙方原因造成甲方機械工具、建筑成品損壞照價賠償。
5、乙方必須服從現(xiàn)場施工單位的安全、質(zhì)量、工期及現(xiàn)場文明等施工管理。如不配合施工單位管理，甲方有權(quán)不予支付工程款。
6、甲方有義務(wù)及時付款，向乙方提供工作面，協(xié)調(diào)解決與其他班組的工作關(guān)系。如因甲方原因造成乙方工期延誤時工期相應(yīng)順延。
7、材料進場前必須告知建設(shè)單位，經(jīng)同意后方可進場。如發(fā)現(xiàn)材料私自進場或未使用指定品牌，建設(shè)單位有權(quán)拒絕使用，并給予相應(yīng)處罰，情節(jié)嚴(yán)重者終止合同，造成損失由承包方承擔(dān)。
8、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包給第三方施工，否則建設(shè)單位有權(quán)終止合同，所造成的損失由承包方承擔(dān)。
十、安全責(zé)任：
1、乙方進入施工現(xiàn)場必須帶好安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，嚴(yán)禁高空拋物、吊籃搭好后要經(jīng)過驗收合格后方可使用。
2、乙方應(yīng)做好安全防護措施，在施工中如果出現(xiàn)人身傷亡等事故與甲方無關(guān)。
3、施工現(xiàn)場必須做到工完料凈、場地清。材料堆放完畢，搞好文明施工。
4、乙方必須為其施工工人購買保險。
5、乙方在施工中必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全操作規(guī)范，因操作不當(dāng)或失誤導(dǎo)致發(fā)生安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失或法律責(zé)任。
十一、乙方承諾保修期3年。
十二、雙方發(fā)生糾紛協(xié)商不成可向蘭山區(qū)人民法院起訴解決。
十三、本合同自雙方簽字起生效。
甲方：
乙方：
日期：
建筑工程施工合同12
委托方：_____________________（以下簡稱甲方）
受委托方：_____________________（以下簡稱乙方）
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，乙方同意承接甲方委托的電力安裝工程。為明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，保證工程建設(shè)順利進行，特訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱：_____________________
工程地點：_____________________
二、工程承包方式：
甲方全權(quán)委托乙方負(fù)責(zé)工程的施工和聯(lián)系供電部門進行驗收等相關(guān)工作。
三、承包費用：
根據(jù)該工程的設(shè)計和預(yù)算資料，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商約定，合同按供電部門所測線路每一公里8。5萬元計算，按測出的公里數(shù)為工程總金額。
四、付款方式：
在乙方拿到供電部門設(shè)計方案后，三天內(nèi)甲方全額將工程款全部付給乙方。
五、施工期限：
甲方在土石方工程和其他輔助工程完成后，通知乙方進場，從進場之日起，預(yù)計____日內(nèi)完工（遇雨順延）。
六、甲方責(zé)任：
1、甲方負(fù)責(zé)到供電部門辦理用電申請、簽署用電協(xié)議及其他有關(guān)用電手續(xù)。
2、甲方設(shè)置業(yè)主代表，代表甲方對本工程進行監(jiān)管。
4、甲方參加主要設(shè)備材料的現(xiàn)場檢驗和竣工驗收。
5、甲方派專人協(xié)調(diào)關(guān)系、配合乙方施工，保證乙方的施工正常進行。
七、乙方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)工程的'施工，聯(lián)系驗收等事宜。
2、負(fù)責(zé)工程建設(shè)中乙方提供的材料的質(zhì)量。
2、如因施工技術(shù)及由乙方提供的材料存在問題導(dǎo)致工程驗收不合格，由乙方負(fù)責(zé)整改，整改費用由乙方自負(fù)，但由甲方負(fù)責(zé)提供的基礎(chǔ)工程、土石方工程等除外。
3、按約定工期乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的人力運輸、基礎(chǔ)工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設(shè)任務(wù)。
4、乙方只負(fù)責(zé)線路部份的一切材料和費用，不負(fù)責(zé)線路以外廠區(qū)要用的一切保護設(shè)備。
八、物資供應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)
九、安全管理
甲、乙雙方全部負(fù)責(zé)制人員進場后，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)現(xiàn)場規(guī)定，服從現(xiàn)場負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指揮，若發(fā)生人身及設(shè)備安全事故，由各方自行負(fù)責(zé)。
十、本合同未盡事宜，雙方另行約定。
本合同一式貳份，具有同等法律效力。甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。工程竣工驗收合格并付清工程款后，本合同自動失效。
甲方：____________________________
乙方：____________________________
日期：____________________________
建筑工程施工合同13
甲方：乙方：(以下簡稱甲方)現(xiàn)委托(以下簡稱乙方)承擔(dān)工程。經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，簽訂合同如下：
一、工程概況：
1.工程名稱：
2.工程地址：
3.工程概況：
二、甲乙雙方的責(zé)任和義務(wù)
1.甲方負(fù)責(zé)提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現(xiàn)場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔(dān)以下義務(wù)：●按時對工程、施工及工程進度實施監(jiān)控和驗收●按時支付工程進度款
2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間及時提供工程所需的設(shè)備材料，并保證材料的`質(zhì)量;乙方應(yīng)在保證工程質(zhì)量和工程進度的前提下完成如下工作：●場地的管道安放及布線●設(shè)備的安裝調(diào)試
三、工程時間和進度
1、合同簽訂后，乙方開始對現(xiàn)場進行布線施工和測試線路，完成后通知技術(shù)人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯(lián)系單，
3、在實際施工過程中，根據(jù)具體情況，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，甲方必須向乙方出具工程聯(lián)系單，確認(rèn)修改詳細(xì)清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯(lián)系單，乙方有權(quán)利要求甲方按照原設(shè)計方案施工。
2、由于乙方因設(shè)備停產(chǎn)、施工現(xiàn)場條件限制等原因?qū)こ讨刑岢龅男薷捻椖�，必須向甲方出具工程�?lián)系單，確認(rèn)修改詳細(xì)清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯(lián)系單，甲方有權(quán)利要求乙方按照原設(shè)計方案施工。
五、工程驗收
1.采用完工總驗收的方式。
2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)控圖象清晰，符合國家規(guī)范要求，終端合格率為100%。
3、雙方人員進行驗收，由雙方人員簽字，驗收合格報告作為付款依據(jù)。
4、工程完工，乙方應(yīng)根據(jù)實際布線、信息點位置出具詳細(xì)的竣工圖紙。
六、系統(tǒng)保證及工程維護乙方提供質(zhì)量保證。在工程驗收合格后________年內(nèi)，因設(shè)備自身質(zhì)量問題發(fā)生故障，由乙方更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當(dāng)造成設(shè)備損壞，乙方有償提供設(shè)備配件。
七、合同金額監(jiān)控設(shè)備及安裝調(diào)試費用總金額為：元(人民幣：萬元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
2.系統(tǒng)完工后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
3.系統(tǒng)完工并由甲方驗收完畢后，甲方向乙方付清其余%的款項。
4.合同執(zhí)行過程中工程量的增減，則根據(jù)工程聯(lián)系單，對材料和工作量的增減進行核算，其增減的費用按第八項支付條款決算。
九、售后服務(wù)乙方提供________年維護，________年后按成本收取維護費用，響應(yīng)時間24小時。
十、人力不可抗拒因素如因戰(zhàn)爭、嚴(yán)重火災(zāi)、水災(zāi)、臺風(fēng)、地震和其它經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的人力不可抗拒因素，導(dǎo)致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。十
一、違約責(zé)任
1.甲、乙雙方若一方發(fā)生違約情況，則違約方應(yīng)按國家經(jīng)濟合同法有關(guān)條款對另一方進行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙雙方中一方廢除合同，需向另一方支付工程總金額%的違約金。
3.如甲方未能按照合同條十
二、解決合同爭議的方式本合同執(zhí)行過程中若有爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。十
三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設(shè)備清單〉
3.本合同執(zhí)行過程中，所有補充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。甲、乙雙方同意上述條款，并簽字確認(rèn)如下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同14
發(fā)包人(甲方)：________________________
承包人(乙方)：________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程概況
工程名稱：____________________________
工程地點：____________________________
工程內(nèi)容：____________________________
2、工程承包范圍
承包范圍：_____________________面積為準(zhǔn)。
3、合同工期
開工日期：______年______月______號
坯房竣工日期：______年______月______號(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期：______年______月______號
合同工期總?cè)諝v天數(shù)：______天
4、工期延誤：
因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延
�。�1）設(shè)計變更和工程量增加;
（2）一周內(nèi)非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;
�。�3）不可抗力自然條件;
5、工程竣工：
乙方必須按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
__________縣質(zhì)量檢測局為準(zhǔn)。(不包括材料質(zhì)量)
7、合同價款
金額：建筑面積每平方米￥______元________建筑面積的總平方米。
工程預(yù)支款：￥______萬元。
竣工日付款：余下總金額的______%。
工程款結(jié)算：檢測工程竣工日后______個月內(nèi)無任何施工質(zhì)量問題則結(jié)清所欠佘款。
8、組成合同的文件
（1）本合同協(xié)議書。
�。�2）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
�。�3）圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。
9、乙方向甲方按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
10、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。
11、甲方有權(quán)對乙方工程實施監(jiān)督。在豬舍內(nèi)部結(jié)構(gòu)中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調(diào)動乙方的施工人員。
12、本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人承包人分別保存一份。
13、合同生效
合同訂立時間：____________年_______月______日
合同訂立地點：_______________________________
本合同雙方約定_______________________________后生效。
發(fā)包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________
承包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________
建筑工程施工合同15
�。痘A(chǔ)工程）
甲方：XXXXX有限公司
乙方：XXXX有限公司
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎(chǔ)上，雙方就以下施工事項協(xié)商一致，訂立如下協(xié)議：
一、 工程項目名稱：鼎XX
二、 工 程 地 點：大慶市XXX。
三、 工 程 內(nèi) 容：地下樁基礎(chǔ)工程，1#樓及裙樓工程。超 流態(tài)混凝土灌注樁基礎(chǔ)施工�；炷凉こ炭偭考s為：2千多立方米。最終以實際發(fā)生的，并經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理現(xiàn)場代表審核后的混凝土工程量為準(zhǔn)，此工程量作為工程結(jié)算依據(jù)。
四、 工程價款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款，單方造價：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價款按實際發(fā)生的工程量計算為準(zhǔn)。
（1） 該工程造價中已包含勞保統(tǒng)籌費用及安全生產(chǎn)措施費、總包服務(wù)費、稅金等費用。
（2） 此工程價款中已包含水電費用及相關(guān)的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。
�。�3） 最終以實際發(fā)生的工程量進行結(jié)算，工程量計算以設(shè)計圖紙尺寸及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。由甲方、乙方及監(jiān)理現(xiàn)場代表負(fù)責(zé)確認(rèn)，最終以甲方、乙方、監(jiān)理確認(rèn)的為準(zhǔn)。
（4）乙方負(fù)責(zé)向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負(fù)責(zé)。
2、 承包方式
�。�1） 乙方以包工包料形式承包，乙方負(fù)責(zé)按甲方、監(jiān)理批準(zhǔn)后的施工方案進行施工，并且提供人工、材料，進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
�。�2） 乙方自行負(fù)責(zé)工程所用水、電費用。
�。�3） 甲方負(fù)責(zé)監(jiān)管乙方樁基礎(chǔ)工程施工及提供場地，乙方負(fù)責(zé)施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑，甲方只負(fù)責(zé)按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監(jiān)理的監(jiān)管，乙方嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計及《樁基規(guī)范》進行施工，如出現(xiàn)任何安全、質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設(shè)備全部進場后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預(yù)付款；以后按形象進度撥付工程款。樁基礎(chǔ)工程完成后預(yù)留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設(shè)計單位及甲乙雙方對樁基礎(chǔ)分項工程驗收合格，乙方交齊相應(yīng)的樁基資料后進行最終結(jié)算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質(zhì)保金，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機械設(shè)備等應(yīng)按經(jīng)過甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續(xù)作業(yè)。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現(xiàn)場不具備施工條件，工期順延。
七、質(zhì)量要求
1、按設(shè)計圖紙、甲方、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求施工。工程質(zhì)量達到“合格”標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方原因造成的質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的一切責(zé)任及經(jīng)濟損失由乙方全部負(fù)責(zé)。
2、工程完工后20天內(nèi)，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料四份。
八、責(zé)任及義務(wù)
甲方責(zé)任及義務(wù)：
甲方應(yīng)提供確保樁基礎(chǔ)工程施工所要求的施工現(xiàn)場和通道等，為樁基礎(chǔ)工程施工提供一切工作條件。
乙方責(zé)任及義務(wù)：
1、乙方施工樁基礎(chǔ)在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊配合進行樁
基礎(chǔ)定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊，四方承擔(dān)費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準(zhǔn)備工作，按甲方及監(jiān)理審批的、甲方指定進入施工現(xiàn)場的日期進入現(xiàn)場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內(nèi)，向甲方及監(jiān)理提供施工組織設(shè)計及進度計劃進行審批，乙方必須按批準(zhǔn)后的方案施工，隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。
4、乙方在施工過程中如果發(fā)生由于土質(zhì)（如粉質(zhì)淤泥層等）情況，導(dǎo)致施工不能正常進行，乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工質(zhì)量及工期，由此而產(chǎn)生的一切費用全部由乙方承擔(dān)，由而引起的工期順延。
5、乙方應(yīng)嚴(yán)格按國家相關(guān)行業(yè)操作規(guī)程進行施工；樁及樁內(nèi)鋼筋的'種類、規(guī)格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設(shè)計要求；試樁時，乙方應(yīng)達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實際使用價值）達不到設(shè)計要求，乙方按照本工程造價的30%承擔(dān)違約責(zé)任。
6、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計要求、經(jīng)甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)的施工方案進行施工，隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時通知甲方及監(jiān)理進行驗收。經(jīng)甲方現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗收合格后，方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
8、乙方在施工過程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應(yīng)及時通知甲方、現(xiàn)場專業(yè)人員及監(jiān)理單位進行處理。乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工工期和質(zhì)量。
9、乙方應(yīng)與甲方及監(jiān)理、施工單位積極配合，服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術(shù)管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內(nèi)，人工、材料及設(shè)備全部進場。
11、試驗樁必須加早強劑，其費用由乙方承擔(dān)。
12、乙方負(fù)責(zé)原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔(dān)試驗檢驗費用。
13、負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料的整理，竣工驗收后移交給監(jiān)理和甲方。
14、安全生產(chǎn) 乙方在樁基礎(chǔ)工程施工階段應(yīng)制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術(shù)交底工作，保證施工現(xiàn)場安全。如施工現(xiàn)場出現(xiàn)由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任及費用。
甲方責(zé)任及義務(wù)
1、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方和施工隊提供工程標(biāo)高控制點及主軸線，并以書面形式交給乙方，乙方負(fù)責(zé)放線定位，甲方及監(jiān)理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現(xiàn)場內(nèi)，由此引起的一切費用由乙方承擔(dān)。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理建設(shè)行政管理部門的相關(guān)手續(xù)。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)議，補充協(xié)議與合同具有同等效力。本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法人代表簽字： 法定代表簽字：
地 址： 地 址：
聯(lián) 系 電 話： 聯(lián) 系 電 話：
日 期： 日 期：
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑裝飾工程施工合同04-07
建筑工程施工合同06-13
建筑工程施工合同【薦】06-23
【熱門】建筑工程施工合同06-23
【精】建筑工程施工合同06-18
建筑工程施工合同【精】06-25
建筑工程施工合同(薦)07-05
建筑工程施工合同(精選15篇)06-20
建筑工程施工合同13篇06-21
建筑工程施工合同(15篇)06-15